门窗工程承包合同范本

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5#楼

　　工程地点：合肥市经济技术开发区(安徽医学高等专科学校校园内)

　　工程内容：铝合金建筑门窗

　　工程范围：加工、制作、安装及成品保护

　　1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡，地弹门为310元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

　　2、承包方式：包工包料。

　　第二条：工程期限

　　1、开工日期：20__年5月30日

　　2、竣工日期：20__年7月20日

　　3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延： a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

　　b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

　　c) 不可抗拒之因素;

　　d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

　　e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。

　　第三条：工地代表

　　甲方驻工地代表： 负责人：

　　乙方驻工地代表： 负责人：

　　第四条：甲方工作

　　1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

　　2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

　　3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

　　第五条：乙方工作

　　1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;

　　2. 切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;

　　3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

　　4. 要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。

　　第六条：工程进度

　　严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。

　　第七条：工程质量

　　1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。

　　2、工程材料的使用：

　　推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm，扣板厚度为0.8~1.0mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

　　3、工程材料的要求：

　　电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。

　　第：工程验收

　　1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

　　2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

　　3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

　　第九条：合同价款与支付

　　1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：

　　(1)甲方代表确认的工程量增减;

　　(2)甲方代表确认的设计变更。

　　2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。

　　第十条：设计变更

　　1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。

　　2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

　　第十一条：保修

　　承包方负责保修二年(注：非人为原因)。

　　第十二条：违约责任

　　1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;

　　2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

　　3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。

　　4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。

　　第十三条：争议

　　本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时，采用下列方式中2项解决。

　　1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

　　2. 向合肥市人民起诉。

　　第十四条：如需担保，应另立合同。

　　第十五条：合同份数

　　合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。

　　第十六条：其它

　　未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

门窗工程承包合同范本

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就______驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、承包方式：包工包料(大包)。

　　四、工程内容：点式玻璃雨搭。

　　五、工程用料：

　　1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。

　　2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。

　　3、玻璃：8mm8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。

　　六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。

　　七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。

　　八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后

　　付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

　　九、违约责任：

　　1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。

　　2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建筑门窗工程承包合同范文2

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　工程名称：______

　　工程地点：______

　　工程内容：铝合金建筑门窗

　　工程范围：加工、制作、安装及成品保护

　　1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡，地弹门为310元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。

　　2、承包方式：包工包料。

　　第二条：工程期限

　　1、开工日期：20__年5月30日

　　2、竣工日期：20__年7月20日

　　3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;

　　b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

　　c)不可抗拒之因素;

　　d)因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;

　　e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。

　　第三条：工地代表

　　甲方驻工地代表：负责人：

　　乙方驻工地代表：负责人：

　　第四条：甲方工作

　　1.提供与门窗工程有关图纸及技术资料;

　　2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;

　　3.负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

　　第五条：乙方工作

　　1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;

　　2.切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;

　　3.工程在未办理移交前要切实做好成品保护;

　　4.要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。

　　第六条：工程进度

　　严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。

　　第七条：工程质量

　　1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。

　　2、工程材料的使用：

　　推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm，扣板厚度为0.8~1.0mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

　　3、工程材料的要求：

　　电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。

　　第：工程验收

　　1.隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

　　2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

　　3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

　　第九条：合同价款与支付

　　1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：

　　(1)甲方代表确认的工程量增减;

　　(2)甲方代表确认的'设计变更。

　　2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。

　　第十条：设计变更

　　1.乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。

　　2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

　　第十一条：保修

　　承包方负责保修二年(注：非人为原因)。

　　第十二条：违约责任

　　1.甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;

　　2.乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;

　　3.由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。

　　4.工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。

　　第十三条：争议

　　本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时，采用下列方式中2项解决。

　　1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向合肥市人民起诉。

　　第十四条：如需担保，应另立合同。

　　第十五条：合同份数

　　合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。

　　第十六条：其它

　　未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

门窗工程承包合同范本

　　发包人：(简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　二、招标范围及方式

　　三、合同工期

　　四、质量标准

　　按现行国家及地方验收规范质量及卧龙地产集团相关质量管理文件达到合格标准。

　　五、合同价款

　　5.1按施工图总价包干，合同金额(大写)： (人民币)¥： 元。

　　5.2 合同承包价除发生以下因素可调整外，不得以其他任何理由调整或变更;如发生由发包方认可的设计变更、签证变更工程按照以下原则执行：

　　(1)、投标时有对应项目的，按投标综合单价执行，结算金额为综合单价乘以签证工程量。

　　(2)、无对应项目的，按投标文件规定的定额文件套取定额：按投标文件取费标准计取费用(中标后如有下浮，按下浮比率计取费用);

　　(3)定额中无价格材料的定价：发包人指定的按供应价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的双方根据市场情况协商确定价格，若协商不成改为甲供。

　　(4)定额中无相应项目的：双方根据市场情况协商确定综合单价，若协商不成发包人另行安排承包商，与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。

　　(5)所有工程设计变更联系单工程量和价格的审核均由甲方指定代表及监理签字盖章方为有效。

　　(6)按以上计价原则确定的变更施工，承包人不得以各种理由拒绝施工或提出变更前项目的利润补偿。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的其他文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同协议书;

　　2、中标通知书

　　3、工程招标文件(含招标图纸及相关设计变更、招标补充说明及招标答疑纪要);

　　4、询标纪要;

　　5、本合同专用条款;

　　6、本合同通用条款;

　　7、卧龙地产技术标准;

　　8、标准、规范及有关技术文件;

　　9、乙方的投标文件及附件;

　　10、乙方工程报价单或预算书;

　　11、施工图纸及图纸会审纪要，施工联系单。

　　七、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。

　　九、合同生效

　　合同订立时间：年 月 日

　　合同订立地点： 湖北省武汉市汉阳区

　　双方约定本合同自 双方签订之日生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日