高效节水灌溉工程招投标书范本

来源：花图问答

千里马招标网www.qianlima.com

仙居县建设工程招标文件仙公管（建）招字[]号项目名称：福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标人：仙居县人民政府福应街道办事处（盖章）联系人：王卫军联系电话：招标代理：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）项目负责人：刘飞鸣联系人：李洁联系电话：监管单位：仙居县水利工程专业监管室仙居县公共资源交易管理办公室二〇一八年八月中国招标行业门户网站

千里马招标网www.qianlima.com

说明

一、本招标文件以浙江省水利厅和省发改委浙水建〔〕号文通知的《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

二、“投标人须知前附表”用于进一步明确 “投标人须知”正文中的未尽事宜，由招标人结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写；

三、第四章合同条款及格式中，专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化，条款内容不得删减。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自原、公平以及诚实信用原则。

四、招标文件中的“技术标准和要求（合同技术条款）”按《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（技术标准和要求）（合同技术条款）中的技术标准和要求（合同技术条款）和市政专业相关技术要求的有关条款执行。“技术标准和要求（合同技术条款）”有关竣工验收（验收）以及质量评定与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致时，以第四章“合同条款及格式”中采用的有关条款为准。

五、投标人应将本招标文件与《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》结合阅读，并按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

六、《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》由投标人自备。七、招标人对本招标文件享有最终解释权。

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

第一章招标公告

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

备案登记号：仙公管（建）招字[]号

. 招标条件

本招标项目福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程，已由仙水利[]号文件批准建设，建设资金为财政拨款，招标人为仙居县人民政府福应街道办事处。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

. 项目概况

本招标项目由招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的建筑工程、安装工程等组成。预算造价元，计划工期：日历天，项目建设地点为福应街道中桥头村。

. 投标人资格要求

. 本次招标要求投标人须为仙居县行政区域范围内经工商注册的企业法人，具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质等级，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

.投标人拟派本工程项目负责人须具有水利水电专业注册建造师二级及以上证书或具有浙江省水利厅颁发的三级聘用项目经理证书，并具有“三类人员”B类证书，且不得有在建工程（如项目负责人所承担的施工项目实际已完工，但在浙江省水利工程建设市场信息平台上仍显示为在建的，则须提供验收鉴定书，无此情况的无需提供，符合仙水利【】号文件的条件除外）其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（本县水利项目以经评标推荐为第一中标候选人之时开始，不通过招标方式的为合同签订之日），项目结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。拟派本工程技术负责人须具有水利水电专业注册建造师二级及以上证书或工程师及以上职称证书。

.拟派本工程施工现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书，且不得有在建工程（如项目负责人所承担的施工项目实际已完工，但在浙江省水利工程建设市场信息平台上仍显示为在建的，则须提供验收鉴定书，无此情况的无需提供，符合仙水利【】号文件的条件除外）其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（本县水利项目以经评标推荐为第一中标候选人之时开始，不通过招标方式的为合同签订之日），项目结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

.本次招标不接受联合体投标。

.本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

. 招标文件的获取

. 凡有意参加投标者无需报名，请于年月日时分（北京时间，下同）前，在仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上本公告附件中自行下载招标文件（在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件，投标人应时刻关注仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上的

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

有关本工程招标文件修改的信息）。

. 招标文件资料费在投标文件递交时交纳，每份售价为元，售后不退。

. 投标文件的递交

. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时分，地点为仙居县公共资源交易中心开标室（仙居县南峰街道环城南路号县人民政府办事大厅新办公楼四楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

电子投标文件网上提交截止时间为年月日时分；通过网上上传电子投标文件的，须及时解密。

.投标人必须持交易IC卡才能进场交易，未取得交易IC卡的，建议投标人在投标截止日前一个工作日到仙居县公共资源交易中心办理。申购办理交易IC卡需要网上注册，详见仙居县公共资源交易中心网站首页交易证办理《交易IC卡办理一般流程》办理；已有交易IC卡的投标企业，详见交易IC卡续办流程。（咨询电话：-，所有复印件上均应法人签名并加盖企业公章）。

. 本项目采用电子招投标方式，需办理CA证书及电子签章。仙居县公共资源交易中心CA证书及电子签章办理通知-详细信息 http://www.xjztb.cn/PubNews/viewinfo.aspx?nid=。

. 电子投标文件须通过宁波杰瑞开发的 “电子投标文件制作工具”制作（电子投标文件制作工具可在中心网站http://www.xjztb.cn/down/down.htm中下载，宁波杰瑞技术支持QQ）。

. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在仙居县公共资源交易中心（http://www.xjztb.cn）上发布。

. 联系方式

招标人：仙居县人民政府福应街道办事处招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司地址：仙居县地址：仙居县环西南路号楼邮编：邮编：联系人：王卫军联系人：李洁电话/传真：电话/传真：

电子邮件：电子邮件：

附件：招标文件（仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上本公告附件中自行下载）

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

第二章投标人须知

投标人须知前附表条款号条款名称地址：仙居县联系人：王卫军电话：名称：浙江省成套招标代理有限公司 .. 招标代理机构地址：仙居县环西南路号楼项目负责人：刘飞鸣联系人：李洁电话： .. .. .. .. .. .. .. 项目名称建设地点资金来源福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程福应街道中桥头村财政拨款编列内容名称：仙居县人民政府福应街道办事处 .. 招标人资金落实情况已落实招标范围计划工期质量要求招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的建筑工程、安装工程等组成。日历天工程质量符合《水利水电建设工程验收规程》（SL-）合格标准资质要求：仙居县行政区域范围内经工商注册的企业法人，具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质等级。项目负责人资格：具备水利水电专业注册建造师二级及以上证书或取得浙江省水利厅颁发的三级聘用项目经理资格证书，并取得“三类人员”B类证书，且不得有在建工程（如项目负责人所承担的施工项目实际已完工，但在浙江省水利工程建设市场信息平台上仍显示为在建的，则须提供验收鉴定书，无此情况的无需提供，符合仙水利【】号文件的条件除外），其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（本县水利项目以经评标推荐为第一中标候选人之时开始，不通过招标方式的为合同签订之日），项目结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。项目技术负责人资格：具有水利水电专业注册建造师二级及以上证书或工程师及以上职称证书。其他要求：、企业主要负责人具有“三类人员”A类证书；、施工现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书，且不得有在建工程（如项目负责人所承担的施工项目实际已完工，但在浙江省水利工程建设市场信息平台上仍显示为在建的，则须提供验收鉴定书，无此情况的无需提供，符合仙水利【】号文件的条件除外）其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（本县水利项目以经评标推荐为第一中标候选人之时开始，4

浙江省成套招标代理有限公司

.. 投标人资质条件、能力福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

不通过招标方式的为合同签订之日），项目结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 . 偏离不允许投标文件由商务标与资格标组成一、商务标包括 .投标承诺书及工程量清单报价表（附件一及附录）； .仙居县建设工程诚信投标承诺书（附件二）； .水利工程建设企业不拖欠民工工资承诺书（附件三）； .项目负责人和安全员的承诺书（附件四）； .项目管理机构配备表（附件五）； .项目负责人简历表（附件六）； .主要施工机械设备表（附件七）。二、资格标(资格审查资料，附件八)包括： .企业营业执照原件及复印件； .企业资质证书原件及复印件（已经换为新版资质证书的投标人，若提供加盖企业公章的新版资质证书复印件作为原件的，则必须满足下列条件之一方为有效：a.提供的《建筑业企业资质证书》复印件能扫出二维码；b.提供的《建筑业企业资质证书》复印件，其资质等级能在全国建筑市场监管与诚信信息发布平台(查询网址：http://www.mohurd.gov.cn/docmaap/)中查询到相关信息；c.提供的《建筑业企业资质证书》复印件已经当地公证机关公证）； .企业安全生产许可证原件及复印件或电子证书打印件； .. 投标文件组成 . 企业主要负责人（指：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业主管或分管安全生产副经理）任职文件和A类证书的复印件；注：企业主要负责人中的企业法定代表人如与营业执照上的法定代表人一致的，则无须提供任职文件。 . 拟派本工程项目负责人建造师注册证书或项目经理证书，并具有“三类人员”B类证书原件及复印件或电子证书打印件； . 拟派本工程技术负责人的建造师注册证书或工程师职称证书原件及复印件或电子证书打印件； . 拟派本工程专职安全管理人员C证原件及复印件或电子证书打印件； . 提供企业法定代表人和拟派项目负责人身份证复印件； . 投标人单独设立的民工工资支付专用账户银行存折或网银截图等相关证明材料复印件； . 投标保证金转账凭证复印件及开户许可证（复印件加盖公章）； .针对本工程的法定代表人授权委托书原件（密封袋外需留一份，递交投标文件时交验）。注：电子证书打印件须符合浙江省建设厅函政办字[]号和函政办字〔〕号文件相关规定。本项目开始运行电子招投标，电子投标文件须通过宁波杰瑞开发的 “电子投标文件制作工具”制作（电子投标文件制作工具可在中心网站http://www.xjztb.cn/down/down.htm中下载，宁波杰瑞技术支持QQ）。通过该软件直接网上上传电子投标文件，电子与纸质标书同时递交，并在截5

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

标后分钟内解密，解密失败作无效标处理（若由于网络等原因无法打开投标人的电子投标文件时，经交易中心、监管人员认定后以纸质投标文件为准）。资格审查资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格进入中标候选人抽取。招标控制价、.. 可竞争项目期望下浮幅度K值 .. 投标有效期日历天（从投标截止之日起算） .投标保证金的金额：人民币壹万元整； .投标保证金形式：投标人通过其基本帐户转出的转帐、电汇，单笔足额缴纳投标保证金（保证金金额和招标文件规定一致）。 .本项目使用保证金自动收退系统，不开收据，在保证金汇出之前，必须先登录《网上协同办公系统》网址 http://...:/wstb ，在“开户许可证”页面，确认系统备案的账户和投标汇出基本账户一致，不一致的需在汇款前三个工作日内，联系中心建设工程交易科修改一致，否则投标人汇出的该笔投标保证金与投标项目无法自动对应绑定，会导致电子系统无法收标，后果由投标人自负。收款单位：仙居县公共资源交易中心开户银行：中国银行股份有限公司仙居支行银行帐号：交易中心财务办公室联系电话： - 。 .. .. 签字或盖章要求工程量清单报价表要求投标文件格式中，注明由投标人法定代表人或其委托代理人签字或印章，并盖章的，则必须按要求签字或印章，并盖章。原件的复印件上需盖单位章。工程量清单报价表中应加盖投标人单位公章。投标文件正本份，副本份，提供相关原件套。（公示结束后中标单位需另行提.. 投标文件份数供投标文件副本六份，否者招标人将有权废除授标，并可向投标人追偿由此造成的损失）。 .. .. 投标截止时间递交投标文件地点投标文件递交要求开标时间和地点评标委员会的组建年月日时分仙居县公共资源交易中心开标室（仙居县南峰街道环城南路号县人民政府办事大厅新办公楼四楼） .出示并递交投标文件递交单。 .出示递交人身份证原件与复印件以及法人委托书。未满足上述条件的投标人的投标文件，招标人将不予签收。开标时间：年月日时分；开标地点：仙居县公共资源交易中心开标室（仙居县南峰街道环城南路号县人民政府办事大厅新办公楼四楼）由招标人依法组建。招标控制价：元（详见招标人预算书）；可竞争项目期望下浮幅度K值： % 。 .. 投标保证金 . . .. 6

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

.. 履约担保履约担保金额为为合同价格的% （现金）；当出现拖欠民工工资时，招标人有权根据水行政主管部门或者属地乡镇(街道)要求先从履约担保金直接支付。中标人在接到中标通知书后、合同签订前须向招标人提交履约担保。 7

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

. 总则

. 项目概况

..根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

.. 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 .. 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 .. 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 .. 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

. 资金来源和落实情况

.. 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 .. 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

. 招标范围、计划工期和质量要求

.. 本次招标范围：见投标人须知前附表。 .. 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 .. 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

. 投标人资格要求

..投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力。（）资质条件：见投标人须知前附表；（）项目经理资格：见投标人须知前附表；（）其他要求：见投标人须知前附表。 .. 本项目不接受联合体投标。 .. 投标人不得存在下列情形之一：

（）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（）为本标段的监理人；（）为本标段的代建人；

（）为本标段提供招标代理服务的；

（）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（）被责令停业的；

（）被暂停或取消投标资格的；（）财产被接管或冻结的；

（）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织；

（）委托代理人与其他投标人项目管理人员或控股股东为同一人的、项目管理人员或单位主要管理人员是其他投标人控股股东的；

（）被各级水行政主管部门公示有不良行为记录或禁止进入本区域水利建设市场且都处于有效期内的；

（）其它法律法规规定的情形。

. 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

. 踏勘现场

招标人不组织投标人踏勘项目现场，由投标人自行踏勘现场。

. 投标预备会

招标人不召开投标预备会。投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布方式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

. 分包

本项目经招标人同意，可以将安装专业工程分包给具有市政专业资质的施工单位。严禁转包。

. 偏离

本项目不允许偏离。

. 招标文件

. 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章招标公告；

第二章投标人须知（投标人须知前附表）；第三章评标办法；第四章合同条款及格式；第五章工程量清单表；第六章图纸；

第七章技术标准和要求；第八章投标文件格式。

根据本章第.款、第.款和第.款对招标文件所作的澄清、修改，均成为招标文件的组成部分。

. 招标文件的澄清

..投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前天前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

..招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间天前在仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足天，相应延长投标截止时间。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

. 招标文件的修改

..在投标截止时间前，招标人可以网上发布形式（仙居县公共资源交易中心http://www.xjztb.cn）修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足天，相应延长投标截止时间。

. 投标文件

. 投标文件的组成

..投标文件组成内容见投标人须知前附表

. 投标报价

.. 投标人应按第八章“投标文件格式”中投标函的要求填写投标报价。

..投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第.款的有关要求。

..本项目招标控制价、可竞争项目期望下浮率K值：见投标人须知前附表。

..投标人的投标单价不得高于招标人提供的预算书中相应项目的预算单价，否则作无效标处理。 ..工程量清单表、措施项目清单表、其他项目清单表、专业工程招标控制价计算表中，招标人给定的工程量清单中的项目编号、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、金额、费用、费率及计算程序等内容均不得擅自调整变更，否则作无效标处理。

. 投标有效期

.. 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 ..出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

. 投标保证金

投标人投标保证金汇出的账户应与投标人在仙居县公共资源交易中心《网上协同办公系统》企业库中申报的投标人银行帐户相一致，否则，IC卡将无法读取到投标人的投标保证金是否已经汇入招标人指定帐户，这种情况下，招标人视其为未提交投标保证金，投标人也因此而不能完成投标文件的递交。

投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件。

..投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

.. 投标人不按本章第..项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

..投标担保按以下方式退还：中标候选人在签订施工合同后，凭招标人《中标候选人投标保证金和暂扣告知单》退回；其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后，凭招标人《投标保证金和暂扣告知单》退还。

.. 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

. 资格审查资料

..投标人应按照本招标文件笫八章投标文件格式中所要求提供的资格审查资料，提供投标人营业执照副本等资料的复印件与相关原件，供招标人评审。投标人提供的资格审查资料未按招标文件规定递交相关原件的，其资格审查不予通过，按无效标处理，不再参加下阶段评审。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

.. 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作无效标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过%签约合同价的金额作为违约金。同时将以上弄虚作假行为上报有关行政监督部门，作为不良记录记入其信用档案。

..“原件的复印件”须按规定提供。企业资质证书为新版资质证书的投标人，若以加盖企业公章的新版资质证书复印件作为原件的，且将该原件装订入投标文件的，在原件密封袋中可无须提供。

. 备选投标方案

本项目不允许投标人递交备选投标方案。

. 投标文件的编制

..投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

.. 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

..投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

.. 工程量清单报价表要求：具体要求见投标人须知前附表。

.. 投标文件正本份，副本份（公示结束后中标单位需另行提供投标文件副本六份，否者招标人将有权废除授标，并可向投标人追偿由此造成的损失），提供相关原件套。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

.. 投标文件的正本与副本应采用A纸印刷（图表页可例外）装订成册，不得采用活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

. 投标

. 投标文件的装订、密封和标记

..投标文件的商务标、资格标可以装订成一本，其“正本”和“副本”应密封在同一个密封袋中，并加贴封条，在封套的封口处加盖投标人单位章。相关原件单独密封于另一个密封袋中，密封袋封面贴上袋内原件目录及件数。

..投标文件的封套上应写明以下内容：（）所投标段名称；

（）投标人的名称，加盖单位公章；

（）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明； ..投标文件原件的封套上应写明以下内容：（）投标项目名称；

（）投标人的名称，加盖单位公章；

（）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明；（）袋内原件目录及件数。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

. 投标文件的递交

.. 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 .. 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 .. 投标人所递交的投标文件不予退还。

.. 招标人收到投标文件后，在投标文件签收凭证上登记，并编上序号。 .. 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 .. 未按规定要求密封或未按规定要求书写标记的投标文件，该投标文件拒收

. 投标文件的修改与撤回

.. 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

.. 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第..项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

.. 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第条、第条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

. 开标

. 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，投标人应委派法定代表人或其委托代理人（委托代理人须出具本工程授权委托书）准时出席，并持本人身份证原件与复印件、仙居县公共资源交易中心交易证（IC卡）原件参加开标会议，并在签到簿上签名。否则，视其放弃投标，责任由投标人自负。

. 开标程序

.. 主持人按下列程序进行开标：（）宣布开标纪律；

（）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（）由仙居县公证处工作人员检查投标文件的密封情况；（）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（）如果招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在投标现场提出异议，经监督或公证机构当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果；

（）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（）开标结束。

.. 开标过程中若招标人发现投标文件出现以下情形之一的，经确认后当场宣布为无效标：（）未在投标函上填写投标总报价的；（）未按招标文件要求报价的。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

. 评标

. 评标委员会

.. 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

.. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

. 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

. 合同授予

. 定标方式

..评标委员会推荐名中标候选人，并标明推荐顺序，招标人在仙居县公共资源交易中心网站进行公示，公示期不得少于日((如最后一天为法定节假日，应顺延至法定节假日后的第一个工作日)。

..招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，其投标保证金不予退还。如投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

..招标人在定标前，应在中国裁判文书网中查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现至投标截止时间上溯年内有行贿犯罪记录，一律取消其中标资格。单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起计算行贿犯罪档案查询期限。

..招标人在定标前，应按投标人须知前附表规定查询中标候选人及拟派项目负责人的水利建设市场主体不良行为记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

..在办理工程施工招标的定标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下证书原件进行核验：（）企业《安全生产许可证》。（）企业“三类人员”证书。

上述核检凡一项不合格的，取消中标侯选人资格。

. 中标通知

在本章第.款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

. 履约担保

..中标人应在合同签订前，按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。 .. 中标人不能按本章第..项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

..履约保证金在工程完工验收合格，中标人履行了合同约定的责任和义务后，无息退还。

. 签订合同

..招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

..发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

. 重新招标和不再招标

. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：（）投标截止时间止，投标人少于个的；（）经评标委员会评审后否决所有投标的；（）中标候选人均未与招标人签订合同的；（）法律规定的其他情形。

. 不再招标

重新招标后投标人仍少于个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

. 纪律和监督

. 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 . 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 . 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 .

投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督

部门投诉。

. 需要补充的其他内容

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

笫三章评标办法

本工程项目的评标办法根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规,以及《仙居县公共资源交易管理办法》(仙政发〔〕号)文件规定,结合本县实际,制定本办法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。

、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。、评标委员会的组建

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为人或以上单数。、评标的一般程序

（）熟悉招标文件和评标办法。（）投标文件的符合性审查。（）投标文件的商务评审。

（）必要时对投标文件中的问题进行询标。（）推荐中标候选人、投标文件的符合性审查

. 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查包括三方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。 ..投标人资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行投标资格审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入后续评审。

如存在以下情况之一的，将视为资格评审不合格处理。 ) 投标人的投标资格不满足招标文件载明的投标资格条件的；

）未按企业资格标要求提供相关证书复印件或者提供的资料不符合要求或不全的（模糊不清者视为不全）；

) 未按招标文件的要求签署和盖章的；）招标文件中其他内容明确规定作无效标的；）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 . 投标文件实质性格式要求响应性审查

投标文件实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期等实质内容的承诺及投标文件份数是否响应招标文件要求等。

.. 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

..投标文件份数不符合要求的视为无效标。

..招标人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离、保留和替代方案。招标人不接受投标人在开标后提出的优惠。

..投标人未按要求另行单独设立民工工资支付专用账户的视为无效标。、投标文件的商务标评审

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

评标委员会只对通过符合性审查的投标文件进行商务标评审。在商务评审过程中，除本办法或招标文件有明确规定外，其余所有计算参数、成果都保留位小数。

.评标委员会应对投标文件的商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

.商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属于招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则如下：

（）用数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，以文字金额为准。

（）凡属于投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价。

）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的%的。）改变招标文件明确规定的安全施工费、保险费不可竞争项目费用。）擅自调整变更招标人给定的项目、工程数量、计算程序的。）工程量清单有项目单价报价大于招标文件相应项目预算单价。）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

．商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。如进入评分的有效投标人为两家的，评标委员会认为投标还具有竞争的，可以继续评标；如有效投标人只有一家的评标委员会应否决全部投标。

.商务评分计算办法（）评分基准价的确定

基准价为可竞争项目预算造价下浮A%和不可竞争项目费用的合价，即基准价=可竞争项目预算造价×（-A%）+不可竞争项目费用。

A值在开标时由招标人在K-、K-.、K、K+.、K+之中随机抽取。

可竞争项目、不可竞争项目费用：工程量清单其它项目表中的安全施工费和保险费为不可竞争项目费用，其余工程清单项目均为可竞争项目。

（）经评审的评标价高于A值为K-计算所得基准价的投标文件不再进入后续评分，按商务评审不合格处理，视为无效标。

（）报价评分值的计算

以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。

）投标评标价等于评分基准价时，得满分分。）投标评标价每低于评分基准价个百分点，扣分。）投标评标价每高于评分基准价个百分点，扣分。

以上评分计算过程中保留小数位，第位四舍五入，最终结果保留小数位，第位四舍五入；评分不足个百分点时，使用直线插入法计算。

评标委员会评审复核过程中发现由于投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误或出现投标文件表格内容与招标文件不一致的，每发现一处报价评分值扣.分，累计最高扣至分。如因一处差错引

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

起的连锁差错，只按一处差错扣分。投标人如采用Microsoft Excel或金山Excel之类软件做商务报价，其软件计算过程中因小数点四舍五入引起的细微差错，不扣分。

、除有关行政监管部门已作出行政处罚或处理外，被县水利局或乡镇（街道）查实发生拖欠民工工资行为的投标人，每发现一起，扣除投标人商务得分.。当投标人按要求及时支付后，可减半扣分，累计最高扣分。连续年未再发生拖欠民工工资行为的投标人，之前扣分清零。

、除有关行政监管部门已作出行政处罚或处理外，被县级及以上监管部门在监督检查过程中发现存在无欠薪县方案六项制度的台账资料不完整，并发出书面整改通知的，每发现一起，扣除投标人商务得分.。当投标人按要求及时整改后，可减半扣分，累计最高扣.分。连续年未再发生的投标人，之前扣分清零。

、推荐中标候选人

.评标委员会推荐中标候选人名。

.评标委员会对通过商务评审的有效投标文件，根据商务评分由高到低进行排序，推荐中标侯选人。投标文件商务评分最高者为第一中标候选人。得分相同时，在本投标截止时间之前四次（按开标时间）参加县公共资源交易中心水利项目投标，经评审为无效标（或否决投标）的次数少者优先。以上两项均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标侯选人。

中标候选人应严格履行招标投标的约定和承诺，第一中标候选人因不可抗力以外的原因放弃中标权的，其投标保证金不予退还，如投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

使用浙江省水利厅和省发改委浙水建〔〕号文通知的《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》中的“通用合同条款（编制招标文件时不打印，由投标人自备。）

第二节专用合同条款

. 一般约定 . 词语定义

.. 合同当事人和人员

... 发包人：仙居县人民政府福应街道办事处

... 承包人： ... 监理人： .. 日期

... 缺陷责任期：年

. 联络

..来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达仙居县人民政府福应街道办事处。

、发包人义务 .其他义务

..需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

. 监理人

. 监理人的职责和权力

.. 须经发包人事先批准行使的权力：

（）根据第.款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；（）确定第.款下产生的费用增加额；

（）根据第.款、第.款、第.款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；（）决定第.款，第.款下的工期延长；（）审查批准技术规范或设计的变更；（）根据第.款发出的变更指示；（）确定第.款下变更工作的单价；（）确定第.款项下的索赔额。

. 承包人

. 承包人的一般义务

.. 其他义务

（）承包人应自行承担修建临时设施的费用。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场，预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需要的石料、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

承包人是民工工资支付行为的主体，承包人的法定代表人和项目负责人是民工工资支付的责任人。项目部要建立全体民工花名册和工资支付表，，通过工资支付专用银行账户，委托银行将工资直接转账给民工本人银行账户，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付金额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

. 承包人人员的管理

..项目负责人、项目技术负责人和安全生产负责人每月在工地的天数应大于天，每月天之外的时间离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开。项目负责人、项目技术负责人和安全生产负责人每月在工地的天数小于天或私自离开的，项目业主可根据情节每天扣罚人民币-元；其他主要管理人员，每天扣罚人民币-元。

.. 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目负责人、项目技术负责人和安全生产负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

. 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

. 承包人的施工安全责任 ..安全施工费

安全施工费已列入工程量清单内，应用于施工安全防护工具及设施的采购和更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。包干使用，如有不足承包人自行负责。

. 开工和竣工（完工） . 承包人的工期延误

逾期完工违约金的计算方法：/。

. 工期提前

提前完工的奖励办法： /。提前完工奖金的限额： /。

. 工程质量

. 承包人的质量管理

.. 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

. 变更

.. 变更程序

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

..涉及政府性投资项目的约定：项目实施过程中的工程变更，按照仙居县人民政府《关于印发仙居县财政拨款项目工程变更审批暂行办法的通知》（仙政发[]号）和仙居县发展和改革局、仙居县财政局、仙居县监察局《关于印发仙居县财政拨款项目工程变更审批实施细则的通知》（仙发改投资[]号）的规定执行。

. 变更的估价原则

本款补充第..项：

.. 合同中没有相同工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则，按照《福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程》的图纸、浙江省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅浙水建[]号文颁发的《浙江省水利水电工程概（预）算编制规定（年）》（以下简称“编规”）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（年）》、《浙江省水利水电安装工程预算定额（年）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（年）》、浙江省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅浙水建[]号文颁发的《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》、浙江省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、省财政厅建建发[]号文颁发的《浙江省建设工程计价规则》（版）、《浙江省建筑工程预算定额》（版）、《浙江省安装工程预算定额》（版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（版）、浙江省水利厅浙水建〔〕号文颁发的《浙江省水利工程造价计价依据（年）补充规定（一）》、浙水建[]号文浙江省水利厅关于印发浙江省水利工程造价计价依据（年）补充规定（二）、国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定、浙水建[]号《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》、浙水建[]号《浙江省水利厅关于我省水利工程计价依据中增值税税率调整的通知》、《台州市造价信息》（年第期）仙居地区价格、相关文件、解释及市场行情等，经发包人审定签证后，再按投标报价下浮幅度结算工程造价，提出适当的综合单价。

. 价格调整

. 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整范围与方法：本工程人工、材料、机械设备等在合同执行期间（包括工期拖延期间）的价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不作调整。

. 计量与支付 . 预付款

.. 预付款：

工程预付款的总金额为签约合同价的 %，付款时间为承包人主要设备进入工地，且工程正常开工后，承包人已完成的合格工程量估算价值已达到预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后天内一次性予以支付。

. 工程进度付款

.. 进度付款证书和支付时间

工程施工期间，按工程进度分期支付工程款：每月凭业主监理工程师的签证付工程款一次，额度为该月实际完成合格工程量工程款的%。待工程完工验收后，付至合同价的%（含预付款%），结算经有资质的造价机构审定后，付至工程结算价的.%（扣除违约部分），余下.%作为工程质量保修金，一年后待发包人进行质量复查合格后结清。以上付款期限为经监理工程师对工程进度确认后天内发包人向承包人支付工程款。承包人收取工程款时应开具正式发票。

. 质量保证金

.. 质量保证金的金额或比例：工程结算价的.%

. 完工结算

..约定结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核，结算核减率超过%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价％的幅度以外的核减额）由承包人负责。

. 完工审计

. 审计机关须进行工程造价审计的，工程价款结算最终以审计机关审计结论为准。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

保险 . 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人和发包人；投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险金额：建筑工程一切险已列入工程量清单内，包干使用；保险期限：签订合同日起直至本合同工程缺陷责任期终止日（即合同工期+缺陷责任期）。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用向承包人支付。 . 第三者责任险

..保险金额：第三者责任险已列入工程量清单内，包干使用；保险期限：签订合同日起直至本合同工程完工验收通过日止。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用向承包人支付。

. 对各项保险的一般要求

.. 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：合同签订前。 .. 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：临时工程、施工设备、施工人员和第三者责任险损失保险赔偿与实际损失的差额；发包人负责补偿的范围与金额：永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额。

争议的解决 . 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：可提交台州仲裁委员会仲裁，也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

第三节合同附件格式

附件一：

合同协议书

仙居县人民政府福应街道办事处（以下简称“发包人”）为实施福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对本项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（）中标通知书；（）招标文件；（）投标函；（）专用合同条款；（）通用合同条款：

（）技术标准和要求（合同技术条款）；（）图纸；

（）已标价工程量清单；（）其它合同文件。

．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。．签约合同价：人民币（大写）元（¥：元）。．承包人项目经理：。．工程质量符合《水利水电建设工程验收规程》（SL-）的合格标准。．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为日历天。

．本协议书正本份、副本份，合同双方各执正本份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（名称）承包人：（名称）

（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件二：

工程廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程的项目法人仙居县人民政府福应街道办事处（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

. 发包人和承包人双方的权利和义务

（）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及水利部门的有关规定。

（）严格执行福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程施工合同文件，自觉按合同办事。（）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

. 发包人的义务

（）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具和高档办公用品等。

（）发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得接受承包人购买合同规定外的材料和设备。

（）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

. 承包人义务

（）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

（）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 . 违约责任

（）发包人及其工作人员违反本合同第、条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（）承包人及其工作人员违反本合同第、条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入建设市场的处罚。

. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

. 本合同有效期：为发包人和承包人双方签署之日至该项目竣工验收后止。

. 本合同作为福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

. 本合同一式份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：（名称）承包人：（名称）

（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件三：

安全生产合同

为在福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人仙居县人民政府福应街道办事处（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

. 发包人职责

（）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。 . 承包人职责

（）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全的要求。

（）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于特殊工种人员，需经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。对于易燃易爆的材料除应妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术设施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

．违约责任：如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

．本合同由双方法定代表人或其委托的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。本合同正本一式份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（名称）承包人：（名称）

（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：

年月日

附件四：

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，本项目发包人仙居县人民政府福应街道办事处（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特订立如下质量责任合同。

．本建设工程项目的质量目标：为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。

．发包人和承包人双方的权利与义务（）严格遵守国家有关法律法规及有关规定。

（）严格执行福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程施工合同文件，自觉按合同办事。（）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

．发包人的义务

（）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（）发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。不得以任何理由索取回扣或其它好处。

．承包人的义务

（）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意，提交水利局建设管理科备案后，方能换人。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

（）承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书，经水利局质监站同意可委托第三方检测机构检测。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（）承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。（）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（）承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（）承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

．违约责任

（）发包人及其工作人员违反本合同第、条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（）承包人及其工作人员违反本合同第、条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

．本合同有效期为发包人和承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。．本合同作为福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

．本合同发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人监督单位一份。

发包人：（名称）承包人：（名称）

（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

第五章工程量清单表

工程预算书

（另册提供）

说明

、招标人提供的工程量清单，其工程量仅供投标人参考。结算的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的经发包人确认的合格工程量。工程量清单中的综合单价、总额价及计算程序是承包人办理结算的依据。

、本工程发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或向发包人要求调整任何单价和追加任何额外费用。

、本项目预算中，单价为综合单价，包括二次或多次搬运发生的费用，施工过程中不再考虑其他费用。

、措施工程预算包括了施工导流工程、施工交通工程、临时房屋建筑工程和其他临时工程，包干使用。、其他项目的费率保持不变。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

工程量清单

招标人：仙居县人民政府福应街道办事处(单位盖章)

编制单位： (单位盖章)

编制日期：

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

填表须知

、工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字。

、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

、投标金额(价格)均应以人民币表示。

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

总说明

工程名称：福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

一、工程概况及招标范围：本招标项目由招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的建筑工程、安装工程等组成，预算造价元，计划工期：日历天，项目建设地点为福应街道中桥头村。二、工程量清单计价说明：、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解；、本工程量清单是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求规定，按施工图纸计算的有效工程量。工程量计算规则按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等；、承包人应合理组织并妥善处理涉及场地、施工运输通道的借用等事项，所需费用列入报价中，发包人不再另行支付。三、工程量清单编制依据：、《福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程》的图纸；、浙江省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅浙水建[]号文颁发的《浙江省水利水电工程概（预）算编制规定（年）》（以下简称“编规”）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（年）》、《浙江省水利水电安装工程预算定额（年）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（年）》；、浙江省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅浙水建[]号文颁发的《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》；、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》、浙江省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、省财政厅建建发[]号文颁发的《浙江省建设工程计价规则》（版）、《浙江省建筑工程预算定额》（版）、《浙江省安装工程预算定额》（版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（版）；、浙江省水利厅浙水建〔〕号文颁发的《浙江省水利工程造价计价依据（年）补充规定（一）》；、浙水建[]号文浙江省水利厅关于印发浙江省水利工程造价计价依据（年）补充规定（二）；、国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定。、《台州市造价信息》（年第期）仙居地区价格；、浙水建[]号《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》。、浙水建[]号《浙江省水利厅关于我省水利工程计价依据中增值税税率调整的通知》。、相关文件、解释及市场行情等。福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

工程量清单计价汇总表

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

序号一二三四

工程项目名称建筑工程措施项目其他项目安装工程合计金额（元） 34

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

序号 . . . . . . . . . . . . 项目编码项目名称建筑工程一般土方开挖土方回填钢筋加工与安装 C砼蓄水池边墙 C混凝土水池底板碎石垫层 C混凝土砌体外包 C混凝土镇墩人工抬运混凝土m 路面混凝土凿除 C砼路面泵房工程合计人工挖沟槽土质级别Ⅲ上口宽度≤m深度≤m 利用开挖土方回填，压实系数等详见设计要求钢筋制作安装一般钢筋 C砼蓄水池边墙 . 级 C混凝土底板底板厚度≤cm 人工铺筑碎石垫层平面管道外包C混凝土 . 级镇墩~C混凝土 . 级人工抬运混凝土m 人工路面混凝土凿除混凝土路面浇筑，厚cm. 泵房工程，详见设计。项目主要特征计量单位 m m t m m m m m m m m m 工程数量 . . . . . . . . . 单价 (元) . . . . . . . . . . . . 合价 (元) 主要技术条款编码备注

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

措施项目清单计价表

工程名称:福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价 (元) 合价 (元) 主要技术条款编码备注导流工程施工交通工珵 . 施工供电工程 . 施工房屋建筑工程 . 其他施工临时工程 . . • 合计 36

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

其它项目清单计价表

工程名称:福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

序号安全施工费保险费预留金合计项目名称计量单位金额(元) （含第三责任险保额为万元）备注

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程-安装

专业工程招标控制价计算表

序号一二 . . . . . . . . . . . . 三四五六七八九分部分项工程其中定额人工费其中人工价差其中定额机械费其中机械费价差措施项目施工组织措施项目费安全文明施工费冬雨季施工增加费夜间施工增加费已完工程及设备保护费二次搬运费行车、行人干扰增加费（限市政）提前竣工增加费工程定位复测费施工技术措施项目费其中定额人工费其中人工价差其中定额机械费其中机械费价差其它项目规费排污费、社保费、公积金民工工伤保险费危险作业意外伤害保险费计税不计费税金不计税不计费下浮率汇总内容费用计算表达式 + .+.+.+.+..+.+.+. [++.+.]×.% [++.+.]×.% [++.+.]×.% [++.+.]×.% [++.+.]×.% [++.+.]×% [++.+.]×% [++.+.]×.% + [++.+.]×.% [一+二+三+]×.% [一+二+三+四+五+六]×.% (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八)×^xfl^% 合计=一+二+三+四+五+六+七+八-九 38 浙江省成套招标代理有限公司

金额(元) . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

第六章图纸（略）

第七章技术标准和要求（合同技术条款）

引用《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（年版）

技术条款中若有与本工程图纸不一致者，以图纸为准。

第八章投标文件格式

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

投标文件的外包装封面格式：

×××（投标人名称）

投标文件

项目名称：福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

项目编号：仙公管（建）招字[] 号

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

原件密封袋封面格式：

×××（投标人名称）

项目名称：福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程项目编号：仙公管（建）招字[] 号

袋内原件目录：

序号原件目录营业执照资质证书安全生产许可证件数 …… …… …… 袋内原件共件

在年月日时分之前不得启封

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

投标文件封面格式：

正本/或副本

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

投标文件

投标人：

投标人地址：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

投标文件目录

按顺序装订成册商务标： .投标承诺书及工程量清单报价表（附件一及附录）；工程量清单计价格式中列明的所有需要填

报的单价和合价，投标人均应填报。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。单价须保留两位小数，第三位四舍五入；合价须保留整数，小数四舍五入。

.仙居县建设工程诚信投标承诺书（附件二）；

.水利工程建设企业不拖欠民工工资承诺书（附件三）； .项目负责人和安全员的承诺书（附件四）； .项目管理机构配备表（附件五）； .项目负责人简历表（附件六）； .主要施工机械设备表（附件七）。资格标（资格审查资料，附件八）： .企业营业执照原件及复印件；

.企业资质证书原件及复印件（已经换为新版资质证书的投标人，若提供加盖企业公章的新版资

质证书复印件作为原件的，则必须满足下列条件之一方为有效：a.提供的《建筑业企业资质证书》复印件能扫出二维码；b.提供的《建筑业企业资质证书》复印件，其资质等级能在全国建筑市场监管与诚信信息发布平台(查询网址：http://www.mohurd.gov.cn/docmaap/)中查询到相关信息；c.提供的《建筑业企业资质证书》复印件已经当地公证机关公证）；

.企业安全生产许可证原件及复印件或电子证书打印件；

.企业主要负责人（指：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业主管或分管安全生产副经理）任职文件和A类证书的复印件；

注：企业主要负责人中的企业法定代表人如与营业执照上的法定代表人一致的，则无须提供任职文件。

.拟派本工程项目负责人建造师注册证书或项目经理证书，并具有“三类人员”B类证书原件及复印件或电子证书打印件；

.拟派本工程技术负责人的建造师注册证书或工程师职称证书原件及复印件或电子证书打印件；

.拟派本工程专职安全管理人员C证原件及复印件或电子证书打印件； .提供企业法定代表人和拟派项目负责人身份证复印件；

.投标人单独设立的民工工资支付专用账户银行存折或网银截图等相关证明材料复印件； .保证金转账凭证复印件及开户许可证复印件； .针对本工程的法定代表人授权委托书原件（密封袋外需留一份，递交投标文件时交验）。

注：（）复印件均需盖上企业公章；

（）原件另行装袋密封（密封袋封面写明袋内原件目录及件数）。

（）电子证书打印件须符合浙江省建设厅函政办字[]号和函政办字〔〕号文件相关规定。

附件一：

投标承诺书

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

仙居县人民政府福应街道办事处：

一、根据已收到贵方的招标编号为仙公管（建）招字[] 号的福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸、预算书及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)：元整（￥：元整）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

、工期：确保日历天内完成（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；、工程质量符合《水利水电建设工程验收规程》（SL-）合格标准；、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标、资格标和投标保证金三部分内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会判定无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理，如需投诉，我方承诺在中标公示期间进行投拆，中标公示结束后，我方自动放弃投诉权利。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。九、我方金额为人民币的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人(公章)：法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附录：

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

工程量清单报价表

投标人： (单位盖章)

法定代表人

（或委托代理人）: (签字或盖章)

编制日期：

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

编制说明、编制依据： ...... 、取费标准： ...... 、材料及设备价格： ...... （以上内容由投标人根据工程量清单的编制进行说明）

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

投标总价

工程名称：福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

投标总价(小写)：元

(大写)：元整

投标人： (单位盖章)

法定代表人

（或委托代理人）： (签字或盖章)

编制时间：

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

工程量清单计价汇总表

序号一二三四

工程项目名称建筑工程措施项目其他项目安装工程合计金额（元）投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

序号 . . . . . . . . . . . . 项目编码项目名称建筑工程一般土方开挖土方回填钢筋加工与安装 C砼蓄水池边墙 C混凝土水池底板碎石垫层 C混凝土砌体外包 C混凝土镇墩人工抬运混凝土m 路面混凝土凿除 C砼路面泵房工程合计人工挖沟槽土质级别Ⅲ上口宽度≤m深度≤m 利用开挖土方回填，压实系数等详见设计要求钢筋制作安装一般钢筋 C砼蓄水池边墙 . 级 C混凝土底板底板厚度≤cm 人工铺筑碎石垫层平面管道外包C混凝土 . 级镇墩~C混凝土 . 级人工抬运混凝土m 人工路面混凝土凿除混凝土路面浇筑，厚cm. 泵房工程，详见设计。项目主要特征计量单位 m m t m m m m m m m m m 工程数量 . . . . . . . . . 单价 (元) 合价 (元) 主要技术条款编码备注投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

措施项目清单计价表

工程名称:福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

序号项目编码项目名称导流工程施工交通工珵施工供电工程施工房屋建筑工程其他施工临时工程项目主要特征计量单位工程数量 . 单价 (元) 合价 (元) 主要技术条款编码备注 • 合计投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

其它项目清单计价表

工程名称:福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程

序号安全施工费保险费预留金合计项目名称计量单位金额(元) 备注（含第三责任险保额为万元）

投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程-安装

专业工程招标控制价计算表

序号一二 . . . . . . . . . . . . 三四五六七八九汇总内容分部分项工程其中定额人工费其中人工价差其中定额机械费其中机械费价差措施项目施工组织措施项目费安全文明施工费冬雨季施工增加费夜间施工增加费已完工程及设备保护费二次搬运费行车、行人干扰增加费（限市政）提前竣工增加费工程定位复测费施工技术措施项目费其中定额人工费其中人工价差其中定额机械费其中机械费价差其它项目规费排污费、社保费、公积金民工工伤保险费危险作业意外伤害保险费计税不计费税金不计税不计费下浮率费用计算表达式 .*投标下浮率 + .+.+.+.+..+.+.+. [++.+.]×.% .*投标下浮率 .*投标下浮率 .*投标下浮率 .*投标下浮率 .*投标下浮率 .*投标下浮率 .*投标下浮率 + [++.+.]×.% [一+二+三+]×.% [一+二+三+四+五+六]×.% (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八)×^xfl^% 合计=一+二+三+四+五+六+七+八-九金额(元) . . . -. . . . . . . . . . . . . 投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件二：

仙居县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。七、无公示期间不良行为记录（凡被部级、浙江省的工程建设项目的行业主管部门、监察部门，检察部门记不良行为的）。八、无本招标文件..条列示的情形。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿按有关规定接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件三：

水利工程建设企业不拖欠民工工资承诺书

仙居县人民政府福应街道办事处：

我公司承建的福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程，将按照国家和浙江省以及市县有关规定，建立和落实以下制度和措施：、实行用工实名制管理，与每位民工签订劳动合同。、根据合同约定及时支付劳动工资。

、在施工现场醒目位置设立民工工资维权信息公示牌。、规范劳务分包管理，本公司的分包单位发生拖欠民工工资的，由我公司负责垫付。

、我公司或分包单位发生拖欠民工工资的，建设项目业主单位可从履约保证金中直接支付，我公司将在日内补齐履约保证金。如发生农民工工资纠纷和投诉上访事件，我公司保证积极配合、及时处置，尽最大努力消除社会不良影响。若因拖欠农民工工资造成社会不良影响，我公司自愿按照有关规定接受水利、劳动监察等部门记入不良行为、限制市场准入、停止投标资格等行政处理或处罚，构成犯罪的，依法承担刑事责任。特此承诺！

公司法定代表人：（签名）电话：项目负责人：（签名）电话：

（单位公章）

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件四：

项目负责人和安全员的承诺书

我公司委派作为项目负责人和作为现场安全生产专职管理人员参加福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程资格审查，该项目负责人和安全员有关情况承诺如下：

、有无在建工程情况：

、有无被限制招投标情况：

、有无不良行为且在公示期间：

备注：

、项目负责人的更换按照《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发﹝﹞号)第二十七条执行。

、有无被限制招投标，指项目负责人和安全员被各级行政主管部门或监察、检察部门限制招投标的。

、有无不良行为且在公示期间，指项目负责人和安全员被各级主管部门、监察部门，检察部门记不良行为的。

我公司承诺以上情况属实，如瞒报、虚报或有不符合上述文件规定要求的，一经查实，自愿放弃资格审查及投标、中标资格。

投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件五：

项目管理机构配备表

职务姓名性年别龄职称本岗、岗位证书号码工龄、项目负责人、、、技术负责人、现场安全生产专职管理人员、、 / / / / / 、身份证号码、“三类人员”证书号码注：表中所列的岗位人员必须填写，其余人员的配备由投标人自行填写。

投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件六：

项目负责人简历表

姓名资质等级参加工作时间性别职称年龄专业学历从事项目负责人年限简历

投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件七：

主要施工机械设备表

序号设备名称规格型号数量设备能力进场时间备注

投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件八：资格审查资料

（－）资格审查自查表

序号审查因素营业执照资质证书及等级年检合格审查标准审查结果引用的证明材料对应页码仙居县行政区域范围内经工商注册的企业法人，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质等级。有效期内安全生产许可证拟派本工程项目负责人资格具有：水利水电专业注册建造师二级及以上证书或具有浙江省水利厅颁发的三级聘用项目经理证书，并具有“三类人员”B类证书，且不得有在建工程（详见招标文件“投标人须知前附表”）。企业主要负责人企业主要负责人（指：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业主管或分管安全生产副经理）任职文件和A类证书；注：企业主要负责人中的企业法定代表人如与营业执照上的法定代表人一致的，则无须提供任职文件。具有：水利水电专业注册建造师二级及以上证书或工程师及以上职称证书。具有安全生产考核合格证书（C证），且不得有在建工程（详见招标文件“投标人须知前附表”）。拟派本工程技术负责人资格拟派本工程专职安全生产管理人员投标人单独设立的民工工资支付专用账户针对本工程委托代理人投标保证金银行折或网银截图等相关证明材料。具有针对本工程的法定代表人授权委托书。投标保证金转账凭证复印件及开户许可证投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

（二）原件的复印件

序号名称备注营业执照须提供原件资质证书须提供原件须提供原件（或电子证书打印件）均须提供原件（或电子证书打印件）安全生产许可证拟派本工程项目负责人的资格证书企业主要负责人：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理具有：（）行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）；（）任职文件。拟派本工程技术负责人的资格证书须提供原件（或电子证书打印件）须提供原件（或电子证书打印件）须提供原件拟派本工程专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书具有针对本工程的法定代表人授权委托书。投标人单独设立的民工工资支付专用账户银行折或网银截图等相关证明材料提供企业法定代表人和拟派项目负责人身份证投标保证金转账凭证复印件及开户许可证注：在提供复印件的同时，须按本表备注要求提供相关原件（或电子证书打印件）。

投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

法定代表人授权委托书

（参考样张）

致：仙居县人民政府福应街道办事处：

本授权委托书声明，我_______ （姓名）系_______ __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人盖章：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年月日

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证复印件粘贴处

浙江省成套招标代理有限公司

福应街道中桥头村福音高效节水灌溉工程招标文件

附件：

投标文件递交单

投标人全称投标人填写部分项目名称标段件数投标保证金 □已交 □封存在投标文件内手机号码递交人招投标文件包装、标密封、标识人填写招标人代表部分 □符合招标文件要求递交时间时分注：.此联上部由投标人填写好后与投标文件一起递交给招标人代表； .招标人代表检查投标文件包装、密封、标识情况，认为符合招标文件要求，再核对

本递交单与投标文件递交情况，无误后填写递交时间并签字确认。

浙江省成套招标代理有限公司

因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容

查看全文