您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页协议收藏: 劳务合同(经典版)

协议收藏: 劳务合同(经典版)

来源:花图问答

甲方 委托人

乙方 性别电话

居民身份证号码

甲乙双方经友好协商,达成以下用工协议,以共同遵守:

1、乙方负责甲方桩机的驾驶和操作,以完成甲方在的桩基础工程。

2、为保证甲方的工程按质按量完成,乙方必须严格遵守以下几点:

①乙方人员分为两个班组,每组两人,共四人,工程一开工,人员必须到位,不能缺一。 ②乙方严格遵守施工场地的各项规章制度,接受甲方的工作安排、指导、监督与调配。 ③机器开工前,机长应检查机器各机件及电路和油路,有故障或潜在问题应及时报告甲方管理人员,及时解决,以保证机器处于良好的状态。

④机长必须严格遵循桩机操作规程,因不按规程操作而损坏设备,或人为故意损毁设备,所造成的损失由乙方负责。

⑤乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。施工作业质量不合格的,乙方应在甲方规定的.时间内无偿返工,以达到质量验收标准合格。因施工作业不合格给甲方造成的损失,由乙方承担。

⑥乙方必须严格做好安全防护措施,如发生因违反安全规章制度而造成的人身伤害事故,由乙方自行负责。

⑦因甲方生产情况发生变化时,乙方要服从甲方的工作安排和人员调配。

⑧正常施工期间,乙方人员不准请假离岗;午餐时间为一小时,不能喝酒,午餐过后必须准时到岗。

3、机器的交接

①乙方接收机器时,应通电开机测试电气性能与机械性能,检查各机件。有问题及时提出维修方案。在开工前,应使机器保持处在最佳的工作状态。

②保管好机器所附带的配件或工具,如果有丢失或人为损坏,照价赔偿。

③工程完工后,按照甲方的要求,做好机器维修、保养与清洁。

4、劳务费及支付

①甲方支付给乙方的劳务费按天计算,机长每人每天 元,其他人员每人每天 元。从签订合同之日起算。

②机器检修期间,参与维修的人员每人每天按元计算报酬。

③放假或请假期间,不计报酬。无故旷工,一天扣元。

④劳务费按月发放,甲方保证在施工期间,支付给乙方劳务费 %,余下的 %待工程完工验收合格后一次性支付完毕。结算支付完毕,合同自动终止。

5、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,如果乙方有给甲方造成损失的,须赔偿相应的损失:

①技术水平达不到甲方要求的;

②有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违法、违纪行为的;

③故意怠工、故意损毁机器,给甲方造成重大损失的;

④严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

⑤被依法追究刑事责任的;

6、本合同未尽事项,甲乙双方另行商议。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方负责人: 乙方:

委任人: (签字按指印)

年 月 日年 月 日

小编推荐

[参考合同] 石材供货协议(经典版)


在平时生活当中一般需要使用到合同,签订合同是我们必不可少的一个步骤。只有签署好了很重大很有意义的合同后,可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。那么你有没有了解过合同呢?小编特地为您收集整理“[参考合同] 石材供货协议(经典版)”,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

购买方:(以下简称乙方)

现甲方将承包给乙方,经双方协商,现定如下条款共同执行。

一、分项名称及单价:____

二、供货时间:____

三、工程总价:

1、石材工程量暂定为____m2×____元=____元,合计:____

3、结算按实际供货量计算

四、付款方式

预付____%货款,工程验收合格后,付清余款。

五、质量要求:石材质量达到国家规定标准

六、验收方法:

货到工地双方共同验收。(按样品标准验收,内在质量不在此范围内)。

七、其他

1、以上条款,双方共同执行,不得违反。本协议六份,双方各执三份,具有同等法律效力。

2、如对合同条款有变更,以双方协商一致为准,协商不成可诉至工程所在地人民法院解决。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

推荐合同: 劳务协议壹篇


在交易过程中常常会使用到合同,我们作为当事人,一定要清楚合同的内容情况。是时候对自己现在需要的合同进行签订了,可以更好的为日后解决争议提供依据。你在生活中有没有写过合同呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“推荐合同: 劳务协议壹篇”,但愿对您的学习工作带来帮助。

超龄人员聘用服务协议

甲方(用人单位): 乙方(劳动者):

名称:姓名:

主要负责人:身份证号码:

通讯地址: 通讯地址:

联系电话: 联系电话:

本协议中的乙方是指已达法定退休年龄,但因其原工作单位或个人原因未购买基本养老保险、医疗保险等,现无法享受国家规定的退休金和相关社保、福利待遇的人员或原单位办理退休手续, 受国家规定的退休金和相关社保、福利待遇的人员。

甲方根据需要并经乙方同意,聘用乙方为甲方提供服务工作。经甲乙双方协商一致,自愿签订本协议以兹共同遵守。

一、协议期限:

本协议自 年月日起至 年 月 日终止,期限为 年。

二、服务内容

乙方的工作部门为 ,职务(或工种)为 ,乙方应遵守甲方的纪律及其它管理制度,按时完成服务工作,并达到规定的质量标准。乙方不能胜任本职工作的,甲方根据实际情况为其调整工作岗位。

三、服务时间

乙方每天服务时间不超过 小时,每周不超过 小时,每周至少休息一天。甲方因生产的需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,并按劳动法付给相应的报酬。甲方应为乙方提供必要的与服务相关的条件及安全的服务环境。

四、服务手续

乙方为甲方提供服务前需向甲方提供以下证明及资料(不能提供者不予聘用):

(1)身份证明;

(2)学历证明;

(3)未购保险说明;

(4)购买意外保险申请(被保人男性以65岁为限,女性以60为限);

(5)健康证明(血压正常、无传染病、无血液病、无遗传病等),乙方必须确保所提供的个人资料正确属实;

(6)家庭成员情况(便于紧急事件联系)。

五、报 酬

甲方于每月日以货币形式支付乙方上月服务酬金,乙方正常工作时间的工资按下列第种形式执行,并不得低于当地最低工资标准。

1.计时工资:

乙方正常工作时间工资额为 元/月。

2.计件工资:。

六、保 险

因乙方属于已达国家法定退休年龄人员,甲方与乙方之间并非劳动关系而是民事合同关系。

乙方因超龄无法再购养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险,故甲方不再为其购买相关保险。乙方因自身原因无法享受国家规定的退休金和相关社保、福利待遇等,其所产生的后果由其全权承担。

以上内容甲方已明确告知并征得乙方同意。

七、医 疗

乙方因在本协议履行过程中患病、受伤亡等所产生的包括但不限于医疗费用等各项费用及期间的报酬,甲方不存在过错的,不予支付乙方,且不承担任何责任,乙方对此明知且表示同意。

八、保密义务

乙方在为甲方服务期间,负有保守甲方商业秘密的义务。乙方因违反本合同约定的保密义务而给甲方造成经济或名誉损失,应依法予以赔偿并承担相应责任。

九、协议的变更

任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。双方经协商一致,可以变更本协议,并办理书面变更手续。

十、协议的解除

(一)经双方协商一致,可以解除本协议。

(二)乙方有下列情形之一,甲方可以随时解除本协议:

1、严重违反甲方纪律或甲方规章制度的;

2、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

3、乙方与其他单位建立劳动关系或与本协议相同相似的服务合同关系的;

4、违反法律法规,被劳动教养或被依法追究刑事责任的;

5、在聘用前对甲方隐瞒、谎报、提供虚假的个人工作经历、资历、即往历史、身体状况等不实材料的。

(三)甲方有下列情形之一,乙方可以随时解除本协议:

1、甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方提供服务的;

2、甲方不能按照本协议支付酬金的。

十一、协议的终止

有下列情形之一的,本协议自动终止:

(一)协议期满;

(二)乙方在服务期间因患病或负伤,不能继续胜任工作的,协议终止。

十二、工作交接

本协议终止、解除后,乙方应在本协议终止或解除之日起 天内办理完工作交接。 十三、乙方在履行本协议过程中,给甲方造成经济损失的,包括直接损失和间接损失,乙方应当据实予以赔付。

十四、双方约定的其他内容:

本协议未尽事宜,双方应友好协商确定,并订立书面补充协议。

十五、争议处理

履行本协议过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,依法提起诉讼解决。 十六、其他事项

本协议一式两份,经甲方盖章、乙方签字后生效,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲 方(盖章): 乙方:(签名或盖章)

法定代表人(或委托代理人):

年 月 日年 月 日

今日合同: 货物买卖协议(经典版)


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订合同是一件十分有必要的事。用心签署好合同范本,在接下来的一段时间里,可以更好的维护双方的利益。你知道合同的格式是怎样写的吗?为此,小编从网络上为大家精心整理了《今日合同: 货物买卖协议(经典版)》,但愿对您的学习工作带来帮助。

订立合同双方:

买方: 美国科威有限公司 (下称甲方)

卖方: 河北强久自行车配件有限公司(下称乙方)

甲乙双方经过协商,本着自愿及平等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致:

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1、产品的名称:强久自行车QJ-20_32 。

2、产品的技术标准(包括质量要求),按(1)执行。

(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。

(2)按样本,样本作为合同的附件。

(3)按双方商定要求执行,具体为:____(应具体约定产品质量要求)。

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法。

1、产品的数量:200。

2、计量单位、计量方法:辆。

第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1、产品的交货单位:河北强久自行车配件有限公司。

2、交货方法,按下列第(2)项执行:

(1)甲方送货。

(2)乙方代运。

(3)买受人自提自运

3、运输方式:公路运输。

4、到货地点和接货单位(或接货人):强久自行车公司_号库房。

5、交货日期:20_年12月05日

第四条:包装方式和包装品的处理

包装方式:

第五条 产品的价格与货款的结算

1、 单价:57美元;总价:11400美元。

2、 货款支付:

(1)货款的支付时间: ____;

(2)货款的支付方式:_______;

(3)运杂费和其他费用的支付时间及方式________:。

3、 预付货款:________。

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中,如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,

应在妥善保管货物的同时,自收到货物后_10__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4、甲方在接到买受人书面异议后,应在_10_天内负责处理,否则,即视为默认买受人提出的异议和处理意见。

第七条 甲方的违约责任

1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

2、甲方逾期付款的,应按逾期付款金额每日万分之_1、5___计算,向乙方支付逾期付款的违约金

3、甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失

4、甲方如错填到货地点或接货或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第八条 乙方的违约责任

1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的__10_%的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果买受人同意利用,应当按质论价;如果买受人不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。出卖人不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之__1、5__计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

5、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因买受人保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6、货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

7、乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后____日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。

第九条 不可抗力

当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通通不能履行或不能完全履行的理由,并应在 7天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_2_种方式解决:

1、仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

本合同自20_年12月05日起生效,合同履行期内,当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,双方各执一份;合同副本一式2 份,分送银行等单位各留存一份。

甲方:美国科威有限公司(章) 法定代表人: 委托代理人:

地址:____________

开户银行:_________

帐号:___________

电话:_________

邮编:_____

乙方:河北强久自行车配件有限公司(章) 法定代表人: 委托代理人: 地址:_________

开户银行:_________

帐号:_______

电话:________

邮编:______

热门合同: 护坡承包协议(经典版)


如今有很多时候我们都会接触到合同,在不确定合同内容的情况下,记得一定要在看完合同后再签。唯有在重大的合同范本签订好了之后,可以更好的维护双方的利益。一份规范的合同应该是怎样的呢?以下是小编收集整理的“热门合同: 护坡承包协议(经典版)”,但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方(发包方)代表:

乙方(承包方)代表:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。

一、 工程概况

1、 工程名称:新密市X029周甘路改建工程

2、 工程地点:周庄至甘寨

二、 工程范围及内容

图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。

三、 承包方式

包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。

四、 承包单价:

五、 质量要求:按照甲方技术负责人要求及图纸规范要求施工,按质按量完成。工程工期: 年 月 日进场施工, 年 月 日

六、 乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。

七、 甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。

八、 在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。

九、 乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。

十、 付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。

十一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。

十二、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:

乙方:

代表签字(签章):

代表签字(签章):

年月日:

年月日:

月度合同推荐: 收购协议(经典版)


在平时很多时候我们都会频繁接触到合同,签订合同是一种正规的法律行为。可以开始签订你们之间沟通好的的劳动合同了,可以更好的为日后解决争议提供依据。既然如此,你知道我们的合同有哪些内容啊?小编为此仔细地整理了以下内容《月度合同推荐: 收购协议(经典版)》,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

甲方(购货方):

税务登记证号:

乙方(供货方): 身份证号码:

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定,就红枣收购事宜经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。

一、甲方收购乙方 红枣,品种: 枣。大的 吨,只限本园的红枣,双方商定在枣完全达到枣质量要求的条件下成交价格为 元/公斤(大写: 元/公斤)。

二、采摘时间为同意后。方可进行打枣采收,否则按违约处理)。

三、质量要求:烂枣、发霉枣、黑斑枣、病虫害枣、囊枣、杂枣、皮皮枣此类枣按比例折扣。

四、乙方负责选烂枣、干皮、装箱、装车等事项。

五、甲方首付乙方定金 元(人民币大写: 元)

六、违约责任:甲乙双方任何一方违约,赔偿定金的5倍作为经济补偿。

七、因管理不善或自然灾害而造成未风干、烂枣比例超过15%以上,甲方有权终止合同,乙方无条件返还甲方支付的定金。

八、乙方不准将本园的大枣另卖,发现问题乙方向甲方赔偿定金的10倍作为经济补偿。

九、付款方式:乙方按要求装箱、装车护送甲方人和货车到达大道后甲方一次性付清剩余货款。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,具有法律效力,以资共同遵守,未尽事宜双方共同协商解决。 注:

甲方(签章) 乙方(签字)

电话号码: 电话号码:

时间: 时间:

最新协议: 意向合同书(经典版)


如今有很多时候我们都会接触到合同,我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。认真做好一个合理且详细的合同签订后,可以增加交易顺利完成的成功率。你目前是否在寻找相关的合同呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“最新协议: 意向合同书(经典版)”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

买方: 身份证号码: 地址: 电话:

中介方:荆门市振岳房产中介公司

地址:荆门市白云大道46号

一、买方通过中介介绍,对位于 之房屋

(以下简称“该房屋”),该房屋地址以[房地产证]为准,若有差异时,双方同意再作修改,并同意不一此作为取消之理由。有购买意向,现买方委托中介方向该房屋业主发出下述不可撤销的购买要约:

1、该房屋建筑面积(以[房地产证]为准,若实际面积有差异时,买主同意以本协议之房价为准,并同意不以此作为取消交易之理由)。

2该房屋业主委托价为人民币元(¥)。买方同意以房价人民币 元(¥ )认购该房屋。

3、买方接受该房屋将以

4该房屋是以现状售予买方,而买方曾被邀请检查或已检查或已授权代表代其检查该房屋,并且完全明白该房屋的产权状况,故买方不得借此拒绝交易。

二、若中介方在 年 月 日前未能与该房屋业主就以上要约条件达成协议,中介方代保管的意向金 须无息退还买方,买方不能为此追究中介方的责任

三、一旦该房屋业主同意上述购买要约内容,并承诺以上述或低于上述房价出售该房屋,买方即确认成交,中介方即将该意向金 转交该房屋业主,作为认购的定金。

四、若中介方就上述要约条件取得该房屋业主承诺后,如买方履约不买的,则该房屋业主有权没收定金并另行出售该房屋,而买方亦须向中介方支付上述要约房价百分之三之金额为违约金,对此买方无异议。

五、买方承诺若与该房屋业主私下交易的,则买方仍需向中介方支付上述要约楼价百分之三的金额作为违约金,对此买方无异议。

六、买方同意该房屋交易中所产生的`税费由 承担,中介费为 。

七、本协议一式两份,自双方签署之日起生效,双方各持一份,具同等法律效力。

八、备注:

买方(签名):

电话 :

中介方:荆门市振岳置业代理有限公司

电话 : 0724-6809426

年 月 日

【热搜协议】 买卖合同(经典版)


我们平时在进行交易的过程中一般需要使用合同,签订双方满意的合同是非常有必要的。签署好双方都已经满意并且认可的合同后,对于维护合法权益能起到很大的作用。可是,我们的合同范本又有哪些内容呢?小编特地为您收集整理“【热搜协议】 买卖合同(经典版)”,但愿对您的学习工作带来帮助。同时我们提供2022最新专题供您学习:。

原告周xx,男,汉族,住上海市闸北区。

委托代理人岑xx,上海市xx律师事务所律师。

委托代理人徐xx,上海市xx律师事务所律师。

被告黄xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

被告楼xx,女,汉族,住上海市浦东新区。

原告周xx诉被告黄xx、楼xx买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭参加诉讼,被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉。本案现已审理终结。

原告周xx诉称,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系黄xx与楼xx之女。20xx年3月,楼xx向原告购买电梯配件,合同总价款人民币275,000元。原告依约向楼xx交付货物后,楼xx陆续支付货款147,500元。20xx年12月20日,楼xx出具欠条一张,确认欠原告127,500元货款未付。20xx年11月2日,楼xx死亡。现认为,该笔欠款发生在楼xx与被告黄xx夫妻关系存续期间,且其生意收益用于家庭生活,故该笔欠款系夫妻共同债务,被告黄xx应予归还;被告楼xx系楼xx的法定继承人,应在所继承的遗产范围内支付欠款。故向法院起诉,要求判令:被告黄xx支付原告货款127,500元;被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担还款责任;本案诉讼费由被告承担。 被告黄xx、楼xx未到庭应诉,亦未书面答辩。

经审理查明,被告黄xx与案外人楼xx系夫妻关系,被告楼xx系双方婚生女儿。20xx年12月20日,楼xx向原告出具欠条一张,称:欠周xx127,500元,注:其余货款已清。20xx年11月2日,楼xx报死亡。20xx年2月23日,原告起诉来院,要求判如所请。

以上事实,有原告提供的欠条、户籍信息等证据及原告当庭陈述,在案佐证。

本院认为,楼xx欠原告货款的事实,有原告提供的楼xx出具的相关欠条为凭,原告与楼xx之间的债权债务关系,依法可以确认。欠款日期发生在楼xx与黄xx婚姻关系存续期间,欠款数额为127,500元。在无证据证明原告与楼xx明确约定本案所涉欠款为楼xx个人债务,也无证据证明楼xx与黄xx夫妻关系存续期间实行财产分别制,并为原告所明知的情况下,原告主张此笔产生于楼xx与黄xx夫妻关系存续期间的欠款为楼xx与黄xx的夫妻共同债务,合法有据,原告据此要求黄xx支付欠款,合理合法,应予支持。被告楼xx作为楼xx的法定继承人,遗产继承应当清偿被继承人应当承担的债务。被告黄xx、楼xx经本院依法传唤,未到庭应诉,视为其放弃应诉、抗辩的权利,由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国继承法》第三十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:

一、被告黄xx应于本判决生效之日起三十日内支付原告周xx欠款人民币127,500元;

二、被告楼xx在继承楼xx的遗产范围内承担付款责任。

负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币2,850元,减半收取1,425元,由被告黄xx承担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。

审 判 员 谷丽云

合同分享: 保洁劳务协议之五


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,如果你不签订合同的话,那你就无法得到更好的保障。在甲方制定好合同并在你签署完了之后,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。所以,您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧?下面是小编精心为您整理的“合同分享: 保洁劳务协议之五”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

甲方(雇主):

地址:

乙方(雇员):

地址:

甲方现因工作需要而雇用乙方来做保洁员。未明确双方的权利义务,经甲、乙双方协商一致,根据有关规定,签订以下条款,并共同遵照履行。

一、岗位职责

1、每日工作:

(1)负责地面清洁,不留污渍或污点,扫、抹、拖一次,要求地面光洁、无污迹;

(2)清洗茶几,把茶桌擦干净,要求茶桌无杂物无水无污渍,茶具无茶垢无异味;

(3)倾倒烟灰缸、纸篓、垃圾桶,要求垃圾桶外表亮洁,地面无污痕,桶内无异味,并立即更换垃圾袋;

(4)清洗洗手池,拖净周围地面,保持洁净干爽。

2、每周需做事项:

(1)把所有办公桌椅擦干净,要求桌面椅面洁净无尘;

(2)把空调、饮水机、电脑、门、沙发、打印机和电话机擦干净,要求干净整洁无积尘;

(3)擦洗室内玻璃,不留污渍、痕迹;

(4)花基绿化带清扫,要求无杂物、无落叶。

3、每月需做事项:

(1)刮洗户外玻璃,保持无明显污渍;

(2)擦洗白色瓷砖,做到亮洁如新。

二、工作时间

1、甲乙双方约定一周工作:________天,时间长度:_______小时,_______点上班,_______点下班。

2、每天具体工作时间由甲方职员_______与乙方提前协商,每天清洁_______个小时。乙方因故不能来清洁的,须提前_______日向_______请假,请假期间没有报酬。

三、工作地点

甲乙双方协商确定,工作地点为:______________。

四、劳务费

1、双方确定,乙方每工作一个月劳动报酬为_______元人民币。

2、甲方按乙方实际工作天数结算劳动报酬,于每月_______日支付上个月的报酬给乙方。试用期_______个月。在试用期间,乙方提前三天可解除合同,甲方进行告知义务后,也可合法解除合同。

五、工作要求

1、乙方必须服从甲方的安排、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度。

2、乙方必须确保准时到清洁工作地点。在工作时期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换清洁人员,以保证其它不必要的问题发生。

3、乙方必须按甲方分配去做事,负责甲方分配做的清洁事情等工作。

六、甲方责任

1、负责提供清洁用具;

2、负责清洁现场的管理调配与监督;

3、每月_______日按时发放报酬给乙方。如遇放假,则顺延至下一个工作日。

七、乙方的责任

1、在乙方清洁期间,应负责室内物品的完好无缺,不得损坏、遗失物品;

2、完成清洁离开时,无人时必须关(锁)好门,应关灯关电关空调。

八、乙方在工作过程中须戴齐护具,因个人技术和不戴护具出现的一切问题由乙方自己负责,与甲方无关。

九、乙方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。

乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳动合同甲方未按约定支付劳动报酬、提供劳动条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳动合同。

十、违约条款

甲乙任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应给予赔偿。任何一方无故突然解除协议,应承担合同违约金_______元。任何一方要解除协议须提前_______日告知对方,并说明原因。

十一、其他

1、本协议自甲方盖章、乙方签字后生效。本协议一式_______份,甲乙各持_______份,具有同等法律效力。

2、本协议未尽事宜,双方经协商一致可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、因履行本合同双方发生争议,应本着友好协商的态度解决,协商不成的,可以向合同履行地的仲裁机构申请仲裁,对仲裁结果不服的,可向合同履行地的人民法院起诉。

甲方:

代表人:

联系方式:

合同履行地:

签订时间:_______年_______月_______日

乙方:

身份证号:

联系方式:

合同履行地:

签订时间:_______年_______月_______日

协议范本: 家装劳务合同其六


合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后,可以更好的通过法律保障我们的权益。只是您晓不晓得我们的合同范本是怎么写呢?下面是76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“协议范本: 家装劳务合同其六”,供您参考,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

为明确甲、乙双方的责任、权利和义务,确保履行工程合同,双方经友好协商,特签订本合同,供双方共同履行。

一、工程名称:

工程地点:

二、承包责任:

1、承包方式:

2、承包范围:

3、劳务价格:

总 价:(大写)

4、开工时间: 竣工时间:

总工期天数:

三、工程结算:

1、根据乙方承担的工程任务完成工作量或实际用工数,经甲方核实后,由甲方负责办理结算手续,报上级主管部门批准。

2、设计变更必须经业主、设计单位和监理批准后方可结算。若乙方为了便于组织施工或为了安全,避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计,需得到甲方及有关部门的批准方可施工。

3、付款方式: 乙方进场施工3天后,甲方根据乙方施工人数支付乙方部分生活费,以后每月15日乙方报工程量经甲方审定后按进度的80%支付乙方进度款,工程全部施工作业内容完成后甲方支付乙方90%工程款,为工程总价的10%,以后乙方每月15日报进度审定后甲方按进度的70%支付给乙方,竣工验收合格结算审定后付到95%,余下的5%待保修期(一年)满后,一次付清。

4、发生下列情况的任何一项,甲方不予办理中期及最终结算:

1>不能按期完工 2>工程不能达到质量目标 3>交工资料不全

4>文明施工未按甲方要求办理 5>未在规定期限内提供各种报表。

5、对业主拖欠的工程款,甲乙双方承担风险。

四、质量、工期

1、工程质量等级:优良

2、乙方在开工前必须协同甲方项目负责人制定出创优计划。

3、乙方须配备专职质检员,建立健全相应的质量保证体系和措施,保证工程质量。

4、乙方必须严格按照施工图及国家现行标准规范施工,服从甲方、业主或监理的指令。

5、随时接受甲方、业主和监理的检查,并提供便利条件,按甲方、业主和监理的要求施工、返工或修改。

6、隐蔽工程必须先自检,自检合格后及时报请甲方及业主或监理组织验收,验收签字后,方可进行下一道工序。

7、工程质量达不到约定标准的部分,甲方和监理可要求乙方拆除或重新施工,若是乙方自身原因所致,费用由乙方自行承担。

8、

五、文明施工:

按照《安全、文明施工协议书》中的有关规定执行。乙方每天必须做到现场整洁、工完场清。

六、安全:

1、安全指标:工亡率为零,千人负伤率<8‰。

2、乙方需配备专职安全员,建立健全相应的安全保障体系。安全员必须佩戴红色专职标识袖章。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准、规范组织施工,并接受甲方监督检查;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

4、甲方向乙方支付施工人员的人身意外伤害保险,费用在施工包干价中包含。

七、双方责任:

(一)甲方的责任和权利:

1、按实际情况提供施工图纸,向乙方发出为满足工程所需各项指令。

2、核准乙方报送的施工组织设计(方案)和施工网络进度计划,确定施工工期。

3、发生乙方无力履行合同的情况,甲方有权要求乙方调整和更换管理人员及施工人员或解除合同。

4、负责对乙方施工进度、质量、安全、文明施工等进行监督、检查及管理。

5、负责向业主回收工程款,并按合同约定拨付乙方工程款。

6、负责向业主或委托乙方向业主报送建设工程合同履行过程中和各类函件、报告、签证等书面文件。

7、按业主或监理通知的时间,组织乙方进行图纸会审和交底。

(二)乙方的责任和权利:

1、乙方提供完整的施工组织设计,经项目部批准后严格执行。

2、按照甲方要求共同协商乙方人工数量的增减。

3、乙方人员若发生打架斗殴等影响甲方形象的所有行为,甲方有权扣除乙方的工资或解除双方合作关系,因此造成的所有损失由乙方承担。

4、全面履行甲方与业主所签订的建设工程合同,全面履行本合同约定的各项条款。

5、按甲方要求及时报送各类报表和其他有关资料。

6、开工前,乙方应按业主和监理的要求及时所送施工组织设计(方案)和进度计划。按批准的施工方案及进度计划组织施工。

7、施工期间,现场施工人员和机具设备要满足施工需要。其人员和机具设备的调入和撤出须先征得甲方同意。

8、现场管理人员、施工人员须持证上岗,文明施工。

9、确保工程交工资料规范、完整、并与施工同步,费用自负;协助甲方办理交工手续。

10、开工前必须协同甲方项目负责人编制施工图预算,施工、竣工期间按甲方统一安排,对业主进行工程核算。并协助甲方全额回收工程款。

11、若进行劳务分包须在开工前签订劳务分包合同,并将合同报甲方备案。

12、承担由于自身原因导致工程质量不达标、工期延误以及本合同终止履行而给甲方造成的损失。

13、按工程需要提供和维修使用的照明、看守和警卫等。

14、负责对所施工范围内地下管线、建筑物、构筑物的防护工作并承担因防护不利而引起的一切损失。

15、现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任;对其职工的过失行为负完全责任。

16、交工前,负责对已完工程的成品保护工作。

17、施工中负有与同一工程其它施工单位相互配合之义务;承担自身原因给其它施工单位造成的损失。

18、担负所施工工程的保修责任。

八、违约责任及奖罚措施:

1、违约责任:

(一)因乙方原因延误工期,每逾期一天,向甲方支付逾期竣工总额 %的违约金。

(二)由于一方的过错造成合同不能履行或不能完全履行,责任方应偿付对方不能履行部分价款的 %违约金。

(三)合同生效后,由于一方要求解除合同,或者擅自解除合同,造成对方经济损失的,按实际造成的损失赔偿。

2、奖罚措施

(一)甲方要求施工质量达到合同规定标准,乙方已经达到合同规定标准的,甲方奖乙方 元。乙方达不到合同规定标准,罚乙方 元。

(二)乙方按质量要求竣工的,提前一天奖 元。延误一天罚 元。

九、争议解决

1、因合同履约而发生争议,由双方协商解决;协商不成,提请双方共同认可的主管部门进行调解。

2、在争议解决过程中,双方都应继续履行合同,保持施工连续,并保护好已完工程。

十、合同份数:本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。

甲方: 乙方:

负责人: 负责人:

年 月 日 年 月 日

合同分享: 劳务协议一篇


现在,合同的重要性想必不用我来说了,你自己应该深有体会,我们在签合同范本的时候,尽量清楚其中的要点。只有在签订好了一定的合同范本之后,可以更好的避免很多无谓的经济损失。所以,想必您应该想要寻找某些关于合同的资料吧?下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“合同分享: 劳务协议一篇”,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,为了确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所述内容。

一、劳动期限暂定为年,自 年月日始至 年月日止,其中试用期为月,自 年月日始至 年月日止。试用期内甲方可以随时解除合同。

二、工作内容:

1、乙方同意根据甲方工作需要,担任该工地塔式起重机司机工作。

2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度,认真履行岗位职责,负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。

3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间,必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。

三、劳动报酬:

聘用期内乙方每月工资为: 元,每月15号结算乙方上月工资。

四、甲方的权利与义务:

1、根据生产经营需要和工程项目部的规章制度及合同内容对乙方进行管理。

2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。

3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同规定按时支付乙方工资,乙方伙食自理、住宿由甲方提供。

4、根据乙方检查、维护发现的问题,经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

五、乙方的责任和义务:

1认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神,讲究职业道德,维护国家和甲方的利益。

2、服从工地班组的本职工作安排,认真履行岗位职责,自觉遵守工程项目部制定的作息时间,服从管理听从指挥命令,不讲条件按时完成工地班组规定的各项本职工作任务。乙方有权拒绝非指挥人员的指令和违反操作规程的指令。

3、因乙方自身原因造成的工地罚款由乙方承担。

4、认真履行本合同约定的内容,严格执行塔吊操作规程,搞好本职工作,按约定领取劳动报酬,按约定解除合同。乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损甲方利益的事情。未经甲方许可,乙方不得私自让外人上塔操作,因此造成的一切损失由乙方负责赔偿。

5、爱护塔机。保持塔机清洁,每日开启前必须做到先检查后启动,先试运行后工作的原则,发现问题及时处理,及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。

6、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。直到安全障碍排除。

7、每日做好上下班的工作检查、维修和保养,发现问题及时汇报处理,决不影响第二天的工作。

8、保证施工期间塔机正常运转,除机械修理及停电,大风不能操作以外,根据施工需要保证随时运转。

9、禁止6级以上大风天气和塔机带病工作。

六、劳动合同的违约和解除:

1、合同期内乙方不得不予通知自行离职。(法定不可抗拒力除外)

2、双方达成一致,可以解除合同。(提出解除合同的任何一方,必须提前10天通知对方,待对方同意后方可解除合同。)

3、乙方必须持证上岗,乙方正常操作情况下发生安全事故有甲方负责协调处理,乙方只承担国家规定相应责任。

4、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的,乙方可以随时通知甲方解除本合同。

5、甲方未按照本合同约定,逾期5天未支付劳动报酬的,乙方有权停工。

七、本合同自签字之日起生效,至合同期满自行解除。

八、本合同未及事项,按国家有关规定执行。

九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章) 乙方:(签字)

代表人: 身份证号:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务