工程劳务合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF—91—0201),结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:白集高速公路第一合同段
2、工程地点:内蒙古自治区集宁境内
3、工程内容:钻孔桩工程
4、承包范围:霸王河大桥26#、27#桩基钻孔施工
5、工期:自开工之日起至20年6月5日。
本工程按工序单价承包,如果实施中乙方的施工质量、安全、进度、环保等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同,此时,合同条款自行失效。
6、质量等级:工程一次验收合格率100%,优良率90%以上,创国家优质工程。
7、结算方法:按完成质量合格的工程项目数量和相对应的合同工序单价进行结算。
第二条承包单价及方式
1、承包单价:2600元/米
承包单价包括:钻孔、护筒制作及安装、泥浆外运、下钢筋笼、混凝土灌注、桩头破除等全部工作内容。
2、承包方式:承包单价一次性包死,本单价在任何情况下不作调整。
第三条甲方责任
1、甲方负责乙方四台钻机的进场调遣费:¥10000(人民币大写:壹万元整)。
2、协助乙方做好上场准备工作,乙方钻机全部就位后,每开钻一台机械甲方支付¥10000元(人民币大写:壹万元整)作为乙方的工程预付款。
3、甲方负责将施工用电接至施工现场;乙方用电按0.45元/kw〃h在每次计量支付中扣除。
4、确定水准点与坐标控制点位置,进行控制测量。
5、及时组织施工设计图的会审及技术交底。
6、对工程进度、质量、安全、环保等进行监控、检查,负责对隐蔽工程的检查与验收。
7、负责实施性施工组织设计、施工方案的制定,施工技术指导。
8、负责根据工序承包单价对满足质量要求的工程及时验工计价,拨付工
程款和办理竣工结算。
9、负责与业主、监理、设计、呼铁局等单位的联系和协调工作。
10、负责组织工程的竣工验收和交付。
11、负责将钢筋笼、成品混凝土等材料供应至施工现场,负责混凝土灌注时吊车费用。
第四条乙方责任
1、负责生产及生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理,维护,费用自负。修建地点、标准须报甲方审批。
2、按承诺上满足施工要求的钻机四台,并服从甲方管理及安排。
3、严格按照铁路既有线施工规范及要求进行施工。
4、劳务人员应办理人身保险,并支付保险费用。
5、协助甲方搞好日常施工测量,并保护现场桩厥。
6、严格按施工图纸、设计要求、技术交底及施工作业指导书进行施工,凡因违规操作及不服从甲方质量管理所造成的损失自行负责。
7、严格按规定的操作规程组织施工,建立严格的安全制度,并配备一名专职安全员,负责主抓安全工作。乙方承担施工期间所发生安全伤亡事故的全部责任(含连带责任),并接受甲方有关规定进行处理,直至自负法律责任。
8、负责施工的单元,必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理;如乙方无此人员,则甲方有权委派,其工资奖金每月不得少于2500元,由甲方直接从乙方工程款中支付。
9、加强对劳务人员的教育和管理,如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负,甲方不承担任何责任。
10、配合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理及技术资料收集等工作。
11、严格现场管理,按甲方要求做好文明施工。及时对施工现场进行清理和环境保护。接受地方环保组织的监督检查。达不到要求,接受甲方处理。
12、根据施工组织安排和工期要求,如甲方需要对施工任务进行调整,乙方无条件地服从。
13、不得拖欠工人工资,如有拖欠,甲方有权从乙方的工程款中扣除,代为支付。
14、负责合同条款中乙方应负的其他责任。
第五条工程质量
1、本合同工程质量应达到:一次验收合格率100%,优良率90%以上,创国家优质工程。
2、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术规范施工,并接受甲方人员的监控。
3、乙方应按甲方贯标要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的工作。
4、乙方在在施工中发生质量事故时,应及时书面报告甲方工程管理部门,并接受甲方的处理,其责任和费用由乙方承担。
5、质量的奖惩执行甲方制订的《工程质量奖惩办法》。
6、甲方对工程质量实行一票否决权,工程质量达不到标准的一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均有乙方负责。返工后仍达不到工程质量验收标准的则由乙方承担违约责任。
第六条劳务管理
劳务的提供与管理:乙方应提供与其承担工程项目相适应的各类专业施工人员,特殊工种应持有效证件上岗。上场人员应满足工程施工进度需要。乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训,加强组织纪律教育,防止违法乱纪和刑事案件发生,劳务人员的工资发放实行工效挂钩。
第七条计量与支付
1、已完工程量的计量由甲方负责,乙方对甲方计量的工程量如有异议,由双方现场核实确定,并需由甲方项目部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可。如业主的上级主管部门在项目审计中因工程量的计量依据不足进行扣款时,甲方对乙方的计量支付也相应进行扣款。
2、对设计变更和洽商的费用计量支付或结算应以业主最终批复并经甲方认可的数量为准,在此之前一切计量支付均视为临时措施,不代表甲方已接受认可,不作为双方最终结算的依据。
3、工程款的支付
(1)工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据,在上级支付进度款到位后及时向乙方支付;
(2)乙方同意甲方在每次计量支付时扣留工程款的10%作为质量保证金,业主初验合格后返还5%,整个合同工程竣工后缺陷责任期满,若无质量问题,无息返还剩余的5%,若在缺陷责任期内发生维修,其费用从质量保证金中支出;
(3)甲方按计量支付批复金额的90%(扣除电费及其他代付费用后),向乙方分期拔付。如甲方拨付工程款后,乙方不按计划支付应付的人工费、材料费,而从中截留,甲方一经核实,有权督促乙方支付,如不执行,暂停下期工程款的拨付;
第八条、违约责任及工期奖罚
1、由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等,应当免除甲方责任,不得以任何理由起诉甲方。
2、由于乙方原因出现停工行为,一次罚款壹万元。
3、乙方成孔施工,总体工期每提前一天奖励1000元,每滞后一天罚款1000元。
4、由于本工程工期的特殊性,当工期无法满足业主要求时,乙方必须无条件按业主及甲方要求增加施工机械及人员。
第九条终止合同的条件
乙方在执行合同中有下列情况之一者,甲方有权单方终止合同,并不负任何经济和法律责任,乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费,并按甲方要求时间无条件撤离施工现场。
1、乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工,出现偷工减料,影响工程质量,经两次下令整改不执行的,或出现较大质量事故的。
2、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后,影响总体工期时,经两次督促无改进的。
3、安全防范措施不严,造成等级以上安全事故的。
4、乙方在施工中将工程转包他人,或工程第一负责人长期不在施工现场的。
5、劳务人员法制观念单簿,纪律涣散、打架斗殴情节严重的。
6、合同中规定的其他终止合同的条款。
第十条工程验收
1、工程验收时,乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录,及时交回所有的设计资料。
2、工程验收合格后,乙方对所施工的工程按规定负责保修。
第十一条合同争端
甲、乙双方同意,如在合同执行过程中发生合同争端,在双方不能自行调解时,提交甲方企业所在地(即北京市怀柔区)仲裁委员会仲裁,或提交甲方企业所在地北京市怀柔区法院判决。
第十二条本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程劳务合同 篇2
甲方(承包责任人):
乙方(外用工个人):
按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规以及重庆恒滨建设(集团)有限公司《用工管理办法》,经甲方双方等协商,达成以下协议:
一、工资计价及发放时间
(一)工资计价方式:一月六仟
(二)发放时间及方式:每月25日期
二、合同期限:从进入施工现场至相关工作内容完成。相关工作内容完成,用工合同自动解除。
三、双方的责任和义务
(一)甲方责任、权利和义务
1、必须按国家规定为乙方购买相关的行业工伤意外保险。
2、必须为乙方提供必要的劳动安全防护用品及规定的劳动卫生条件和必要的生活条件。
3、必须按国家劳动法用工,部得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其他违反国家法律法规的手段强迫工人劳动。
4、负责协调处理乙方与现场其他人员的关系,确保现场的稳定和生产的顺利进行。
5、对乙方进行严格审查,办理体检和健康证明等手续(相关费用自备)。如乙方不能满足使用要求,例如患有高血压、心脏病、癫痫、严重贫血病、痴呆症残缺等疾病,或未满18周岁或超过60周岁者,甲方拒绝使用,否则乙方承担全部责任。
6、组织乙方参加公司项目部举办的各种教育培训、会议等活动。
7、负责按分公司的文明施工要求,为乙方提供统一的服装,费用自备。进入施工现场必须戴安全帽,配戴胸卡等。
8、必须按时足额把工资发放到乙方手中。
(二)乙方责任、权利和义务
1、服从甲方及上级部门的管理,遵守公司质量、环境和职业健康安全管理体系及项目部的各项规章制度。
2、服从甲方的日常工作管理,保质保量完成甲方安排的工作,正常情况下,不得无故拒绝工作。
3、按照公司及项目的安全文明施工管理条例作业,自觉遵守高空、临边作业必须栓安全带,严禁违章作业,野蛮施工,因违章作业造成的安全事故,本人应承担一定责任和相关医疗费用。若发现甲方违章指挥或强令违章作业时,乙方有权停止作业,并及时向上级部门反映。
4、遵守国家的各项发律法规,各工种操作规程以及政府部门的治安管理条例。
5、若发生矛盾纠纷,应立即报上级部门处理,不得聚众闹事、打架、斗殴等。
6、必须准确提供自己的身体、年龄等基本情况,若隐瞒真实情况,应承担相应责任。
7、必须交本人身份证复印件3份和照片6张。
四、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,分公司备案一份。
五、本合同经甲乙双方签章后生效。
六、违约责任:
若一方发生违约,另一方可向劳动部门提出仲裁或提交上一级部门处理。
甲方(盖章):
乙方:(盖章):
责任承包人:
年 月 日
工程劳务合同 篇3
甲方:
乙方:
为了明确甲、乙双方在施工中的责任与权力,结合本项工程的实际情况,双方根据合同法及劳动法的有关规定,本着平等互利的原则,在双方自愿的条件下,经双方协商达成共识,特拟定以下合同内容及条款。
1. 甲方将 火车站货场的附属工程以单包工形势承包给乙方,组织劳力进场施工,在施工过程中,由甲方提供住宿及大型工具、挖机、电源、水源(包括预借生活费),同时提供安全帽。乙方自理小型工具,组织精悍队伍施工,进场后,自垫生活费五天。五天后,由甲方跟乙方预借生活费按20元至25元一人,保障工人基本生活费。工程结算时扣除预借生活费的全额数。
2. 工程项目及单价:挡土墙以每立方60元 混凝土以每立方50元 做墙体空心砖按块数计价(2元一块) 抹面按平面计价 每平面10元 做杂工按天数计算 每天130元计价 工程量实做实收,据实结算。
3. 安全责任:在施工中,甲乙双方共同随时配合搞好安全防范措施,做好安全宣传教育工作,提高民工的安全意识。在施工前,必须清除安全隐患后,在进行施工。甲方必须保证乙方在施工中的正常施工环境,不受其他方面的阻碍。在施工过程中发生的小伤、小病一般的小型安全事故,由乙方负责。如出现不可抗拒的自然灾害所造成的,不是人为的安全事故,由甲方与项目部承担一切责任。
4. 付款办法:在施工中,乙方必须按甲方的质量要求,保质保量进行施工。甲方在每个月按乙方的施工进度计量,付给乙方劳动工资70%。下余的30%在此项工程的全部完工后,半月内付清全部余款。如不付清,按总工程量付给乙方滞纳金20%。
5. 在施工过程中,甲方必须配备挖机跟踪服务,后背回填及时,挖机必须把石头挖到墙上,如有杂工现象,比如清基、安装设备及其他的杂工事项,甲方应补杂工按每天130元计价。现场确定如有停工怠料的情况,除雨天外,甲方应补给乙方工人误工工资,每天130元一人。
6. 本合同未尽事宜,经双方协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字生效,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
工程劳务合同 篇4
甲方:身份证号码:(以下简称甲方)
乙方:身份证号码:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》
第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供____市____镇农副产品批发大市场施工项目,乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬,双方约定如下:
第一条合同事项
1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包,施工等真实信息资讯,协助乙方对
第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。
2、甲方做好协调工作,及时传达
第三方发包条件及要求,努力促成乙方与
第三方签订工程施工合同。
第二条报酬
乙方自愿承诺,在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后,乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。
第三条付款方式
1、本合同签订当天,乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。
2、在乙方收到
第一次工程款后的____日内,乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。
3、待主体工程全部竣工后的____日内,乙方需
第三次向甲方支付万元劳动报酬。
如果乙方不按规定及时支付劳动报酬,则按未按时支付金额的%,即向甲方承担违约金万元,甲方同时有权要求
第三方在项目工程款中优先扣除。
第四条违约责任
(一)甲方违约责任
1、在本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得将本项目再次介绍给任何的
第三方(施工队伍)。
2、甲方应跟踪服务,如约定期不能按时开工,劳动报酬需一次性退还给乙方。
(二)乙方违约责任
1、如乙方的单位法人代表变更,受权代理人因工作等原因发生变更,所签定的合同及承诺的事项,乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。
2、乙方与
第三方签约生效后,即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与
第三方达成签约,仍视为甲方居间服务报酬,若乙方后续与
第三方签约,支付甲方居间服务报酬亦同。
第五条保密事项
甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。
第六条合同终止
1、本合同签字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间服务成功,本合同完成履行完毕后终止。
第七条争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及双方鉴证人各执一份,合同自签字盖X(印)之日起生效。
甲方:
乙方:
联系电话:
联系电话:
身份证号码:
身份证号码:
甲方鉴证人:
乙方鉴证人:
联系电话:
联系电话:
身份证号码:
身份证号码:
________年____月____日________年____月____日
工程劳务合同 篇5
甲方:___________________
乙方:___________________
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务协议的同时,经协商一致,签订本协议。
一、承包工程项目
(1)工程项目名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程
(2)工程地址:攀枝花市盐边县安宁园区
(3)承包内容:新立电杆5基,电杆采用φ230×15米,电杆基础采用C20砼浇筑;架设10kV线路0.310公里(导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240),安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台;安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面;安装10kV组合式高压计量箱,安装500KVA变压器一台,低压配电柜安装,安装800KVA变压器一台(利用原有800KVA变压器,将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内),制作户外电缆头1套,制作户内电缆头2套,项目涉及的各内标识制作安装,空洞封堵、设备接地制作安装遥测,负责将高压线安装至低压配电柜。
(4)工程项目期限:自年月日至 年月日。
二、合同价款及付款方式
(1)劳务包干价:13000元(大写:壹万叁仟元整)
(2)付款方式:待工程竣工验收合格后,7个工作日内付清工程劳务款。
4. 甲方的安全文明施工权利和义务
(1)对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方人员、技术不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。
(2)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定。
(3)有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,督促其及时改正,必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失,有权按规定扣除安全风险抵押金。
(4)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。
(5)施工所有材料除混凝土外,其余材料由甲方运到施工现场。
5. 乙方的安全文明施工权利和义务
(1)落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。
(2)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品;定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新;执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。
(3)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。
(4)动火制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工,落实设备防护和人身安全措施。
(5)工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任,(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失;
(6)应每天检查工器具检测日期是否过期,过期的工器具由乙方自检,如不按照规章制度要求,使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失,由乙方负责;
(7)严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;
(8)工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;
(9)负责工程竣工验收,如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担;甲方不承担任何责任;
(10)施工过程中,所发生的安全事故由乙方自行承担;
7. 需要补充协议内容:三、附则
(1)本协议约定的各项条款,经双方签字后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的
安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。
(3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。
(4)其他未尽事宜可另行约定。
(5)本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:
身份证号码:
电话:乙方: 身份证号码: 电话:
工程劳务合同 篇6
甲方:(雇主)
单位名称:
经济类型:
乙方:(雇员)
姓名:
身份证号:
经双方协商一致,甲方将雇用乙方负责园林工程劳务,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
第一条、工程概况
1、工程地点:__________________________。
2、工程内容:__________________________。
3、工程人工费总额:___________元(大写)。
第二条、合同期限
乙方确保在_____年_____月_____日开工,于_____年_____月_____日完工。
第三条、工程劳务内容及要求
1、乙方负责翻土、清理石子、土地平整、消毒、播种、浇水、种植。
2、甲方提供的各种花草树木,乙方一定要爱惜,不得损坏,更不能丢失和拿回家,如有损失,照价赔偿。
3、地块应拉土回填30CM厚,平整、清理石子、消毒、播种草籽、浇水、清理场地。
第四条、工程质量
1、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责。
2、乙方在施工中要精心组织,确保施工安全,如有事故发生,后果由乙方负责承担一切责任。
3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
第五条、劳务费用
1、整个园区内工程完成一半以上,甲方付给乙方工程款的_____%,待整个园区内工程全部完成,通过甲方组织人员验收合格后_____天内,再付给乙方工程款的_____%。
2、乙方依法应缴纳的个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第六条、双方责任
甲方:
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
乙方:
1、乙方应严格遵守与甲方签订的各项协议及制度,甲方有权对乙方违法乱纪和违反劳务相关规定的行为进行处罚,对于产生的经济损失或处罚金由乙方劳务报酬中进行扣除。
2、乙方应接受甲方的对乙方劳务成果的考核,考核不达标者,在支付劳务费时将扣减相应的劳务费。
3、乙方严重失职,营私舞弊,蓄意损坏商品,串通诈骗或泄露商业秘密,对甲方、服务单位所在零售网点的利益造成重大损害的,甲方保留追究乙方经济和法律责任的权利。
第七条、社会保险
甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
第八条、违约责任
甲方责任:
1、甲方负责施工过程的质量监督。
2、甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收。
3、甲方现场负责人:_________________。
乙方责任:
1、工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款______元。
3、乙方现场负责人:_________________。
第九条、合同的生效与终止:
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,乙方将工程交付甲方,甲方支付完毕,条款终止。
第十条、其他约定事项
1、本合同一式____份,具有同等效力,甲、乙双方签字后甲方执____份,乙方执____份。
2、纠纷解决方式:因履行本合同发生的任何争议,双方可协商解决,协商不成的,可向__________________人民法院提起诉讼。
甲方:(签章)
地址:
联系电话:
______年______月______日
乙方:(签字)
银行账号:
联系电话:
______年______月______日
jht868.com相关阅读
有关装修工程劳务合同1500字集锦
随着国家对法律的普及,在我们的生活或工作中,合同越来越重要了,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。关于合同的知识你知道哪些呢?编辑陆续为大家整理了装修工程劳务合同,希望你能从中找到有用的内容!
装修工程劳务合同 篇1
1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。
2、甲方组织对进场人员进行安全教育,乙方给予配合。
3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。
4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律,服从甲方调配指挥,文明施工,不损坏甲方的荣誉和形象。
5、在施工场地、生活区范围内,因乙方原因造成的火灾、偷盗、打架等安全事故,造成的损失由乙方自负。
6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求,包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承担。
7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。
8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的安全质量事故,责任由乙方自负。
10、工期按甲方工期进度确保质量完成,如耽误工期,责任由乙方承担。
11、工程竣工后,乙方对自己承包的工程保修二年,如果乙方的原因发生质量问题,由乙方无偿维修,造成的一切费用由乙方负责。
12、工程安装。
通过对文章的阅读,相信大家对于
装修工程劳务合同 篇2
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定,结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利,义务以及经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围及内容:
四、工程期限:
(1)、自 年 月 日起至 年 月 日止所有分包工程必须完工,具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表(其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程),施工期间一切法定节假日均不予考虑。
(2)、在本条一款规定的施工期间,乙方必须确保 年 月 日工程完工,若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担,且工期延误一天罚款500元,如非乙方原因造成的工程延期,经项目部及业主核实认可后,工期相应顺延.。
五、材料的供应及管理:
(1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划,并交主管工长审核,经项目经理和公司领导签字同意后,由公司物资部门统一采购。
(2)、材料进场后,均由主管工长及仓库保管员对材料规格,数量及质量进行验收,主管工长根据分部分项工程的材料实际用量,另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。
(3)、乙方所领取的一切材料均自行保管(保管费已算在工程量的单价中),若因保管不善,使材料发生损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
六、工程质量及工程验收:
(1)、工程必须达到合格装修标准,如达不到该标准,工程劳务费按85%结算。
(2)、工程质量必须严格按国家规范及装修工程标准执行。
(3)、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部,项目部根据乙方通知的时间先进行验收,再通知监理单位验收;未经验收或验收不合格,乙方不得进行下一道工序的施工,直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格,项目部有权对乙方进行经济处罚,且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。
七、双方责任:
(1)项目部对整个工程全过程进行管理和协调。
(2)根据图纸要求,业主要求及施工说明,项目部向乙方进行技术交底。
(3)项目部在施工过程中对工程质量,安全,施工进度进行标准化管理,发现问题及时向乙方提出整改意见,并在规定的时间内整改完毕。
(4)乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求,一切行动听从指挥,发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃,索贿或虚报帐目,损公肥私等不法行为,违者一经查实严肃处理,
(5)乙方向项目部所借用的一切工具及器具等均按公司规定缴纳租金,在用完工具和器具后完好归还公司,在工具和器具使用期间,乙方自行保管,如有损坏或丢失由乙方全额赔偿。
(6)乙方要对成品作好保管保护工作,如有损坏或丢失,由乙方全额赔偿;乙方如发现有偷窃其他班组材料的,项目部罚款500~1000元.
(7)乙方应对各个部位的临时用电及其电焊工作好安全防护,如有乱搭乱接的,项目部发现即予处罚。
(8)材料进场时,乙方应对自已用的材料进行搬运;所有材料到现场要及时搬运,如材料不搬运,拖移时间后果自负;每天必须工完场清。(材料搬运及材料运输都属于乙方,全部费用都已算在工程量报价中)。
(9)施工班组所用的机具、工具(靠尺、线锤、铁锹、泥桶及全部辅材切割片等,都属于乙方负责(全部机具、工具及辅材费用都已算在工程量报价中)。
(10)施工现场严禁大小便、吸烟、烧饭,如项目部发现一次,给予警告,二次发现,给予罚款500元。在施工现场要做到文明施工,安全施工。
(11)每天的垃圾要及时清扫且搬运到项目部指定的地点;各班组成品保护要做到提高自我保护意识,认真落实保护措施。
(12)如质量不符合要求,项目部敲掉后,所有人工费、材料费、均由乙方自负。
(13)根据项目部的安排,如施工班组的施工质量与进度加快,可先行抢
(14)如质量达不到五星级装修标准,不符合规范,且不听从项目部安排,立即退场,所有工程量及工资不结算。
(15)如个别班组人员不服从项目部管理与项目部管理人员争吵,立即退场,所有费用及工资不结算,由本班组承担。
(16)高峰期半成品安装时,各工种形成交叉作业,在交叉施工中,进入室内房间必须办理移交手续,不得两个工种在室内混合施工,(例:如室内1施工工种让2施工工种进出,到时室内造成损坏及丢失东西全部由1施工工种负责赔偿),项目部并采取罚款500~1000元,移交手续格式由项目部通一格式。
八、现场标准化管理
(1)甲方承接工程后分包给乙方,乙方应有健全的施工队伍,合理组织安排施工的全过程,其中项目经理应持上岗证,全面负责该项目,其他管理人员应持身份证,技术类职称及上岗证、工作证)方可上岗,并提交甲方审核登记务案。
(2)施工班组及工人进场后必须持身份证,特殊工种必须持带上岗证。
(3)经甲乙双方商定,施工现场必须按工地及文明工地要求,否则,按工程承包款的90%付款,若分项工程的“落手清”未达到现场标准化管理要求,则该部分工程只能按85%结算。
九、工程方式:
(1)工资单必须列出所有工人名单,并且每人必须亲自签字,经项目经理、总经理审核后发放,交财务存档。
(2)工程量按填写的施工任务单按实进行结算,施工任务单必须由工长或内业技术员开出,项目经理签字,报工程部经理和质检负责人签字,并经经营部的预算人员审核工程量及价格,最后报公司领导签字后生效,任何白条不予结算工资。项目部按每人每半个月支付生活费:1000 元。支付工程款待工程完工合格后,公司付给乙方工程量总价的70%;待交工验收后付款 15%;工程量经公司审核后分两次付款至10%;剩余5%余作为维修费,待一年后付款。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
装修工程劳务合同 篇3
发包方(甲方)
承包方(乙方)
兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:工作量清单。
4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。
5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。
6、质量要求:GB50210-20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》、
DB31/30-20__《住宅装饰装修验收标准》。
7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。
二、甲方工作:
1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作:
1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定:
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺
延。
4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定:
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。
六、关于价款和结算的约定:
1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
3、付款方式:
a、开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。
b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元
c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。
d、竣工验收合格后,甲方付款20%元。
e、余款5%元待壹年保修期满后结清。
七、关于材料的约定:
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。
3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。
八、关于安全生产的约定:
1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。
3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
九、关于违约责任的约定:
1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。
3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。
4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章) 乙方(签章)
年 月 日
装修工程劳务合同 篇4
甲方:____________________
乙方:____________________
现甲方将______街______号______室内装修工程委托乙方承建,经双方协商,确定如下工程承包合同,双方共同遵守执行。本合同按总价合同法计算,如有增减工程量,按预算价进行单价法计算,如该项目没有预算价,则双方友好协商商定。
一、工程名称:____________________________________。
二、工程地点:____________________________________。
三、工程承包范围及内容(具体预算附后面):
室内泥水工程(墙体结构改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水电电位修改工程(包括洁具安装等)、油漆工程、门窗工程工程。
四、质量及验收标准:
工程质量达到国家现行的《高级建筑装饰工程施工及验收规范》所规定的合格标准。
五、工期:
本工程之签订合同日起计算,计算工期为____天完工(如遇雨天及其它等客观原因所造成的拖延工期不计)。
六、付款方式:
开工日支付整个工程款_____%,在工程进度达到_____%左右时付整个工程款的_____%,整个工程完工并经验收后付完整个工程款。
七、甲方责任:
提供施工水、电源供乙方使用。
八、乙方责任:
(1)负责做好装修产品及原有甲方装修产品(厅地板、厨房、洗手间)的保护。如有损坏,乙方负责修复原貌。
(2)遵守甲方物业管理的规定,确保甲方取回装修押金。如由于乙方责任造成甲方无法全数取回装修押金的,由乙方负责赔偿甲方损失金额
(3)确保施工安全,装修期间如发生人身安全、损坏公共财物等安全问题,由乙方负全责。
九、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。
十、本合同经双方签名后生效,保修期按国家规定时间(二年)。保修期完以及甲方结清工程款后合同自然失效。
十一、合同未尽事宜,以《住宅室内装饰装修管理办法》为准,双方另行友好协商补充。
甲方(公章):_________________
法定代表人(签字):___________
时间:_________年____月____日
乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):____________
时间:_________年____月____日
装修工程劳务合同 篇5
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
经双方充分协商,甲方同意将福州大学城BⅡ标段部分泥水装修工程发包给乙方,双方本着平等、互利、友好合作、保质高效的原则,特订立以下合同条款,以共同遵守。
一、工程项目与承包内容
1、工程项目:大学城BⅡ标段 号楼砖砌体及装饰。
2、承包内容:(一)砌砖墙;(二)清理基层,地面、内外墙面、天棚面粉刷、粘贴块料面层、预留洞口修补、建筑垃圾清理、成品及半成品保护等工作。(未明工作量在施工前另作协议)
二、施工工期
进度必须满足业主和项目部阶段性合理工期要求,每延误一天罚款300元;每延误业主节点要求目标一天罚款20xx元;每延误业主总体目标一天罚款10000元。
三、施工技术质量要求
1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。
2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板,并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议,需经甲方认可并做样板。
3、本工程质量目标为“榕城杯”。
4、分项工程按楼层划分验收批,验收标准执行现行相关标准,各验收批应确保主控项目必须合格,否则则该验收批单价下浮15%;一般项目按高级要求抽查项数,要求合格率90%,否则该部分工作量单价下浮10%。
四、承包方式及费用计算方法
1、乙方以包工不包料,包部分施工机械的方式进行承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架,其余周转材料、机具等均由乙方自备,含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。
2、工程量计算方法:按福建省20xx年建筑、装饰预算定额规则计算。
3、单价:
砌砖墙: 42.00 元/立方米;
内墙粉刷(含梁、柱面): 8.00 元/平方米;
外墙)粉刷(含线条、分隔缝、栏板、滴水线及屋面零星构件: 10.00 元/平方米; 天棚粉刷(含各种板底、滴水线) 8.00 元/平方米;
地面、屋面找平(含分割缝): 5.00 元/平方米;
地面贴砖(30×30cm): 15.00 元/平方米;
内墙面贴砖: 15.00 元/平方米;
楼梯贴砖(含找平、挡水线、踢脚线): 28.00 元/平方米(按水平投影面计算); 地面缸砖踢脚线: 2.00 元/米;
地面水泥砂浆踢脚线:/米;
细石混凝土地面、屋面: 6.50 元/平方米;
彩瓦屋面及铺保温板(含收口及油漆等): 17.00 元/平方米;
管道井粉刷: 4.00 元/平方米;管道井封堵: 30.00 元/个。
实际完成工作内容,按以上单价结算。
以上单价中,所有线条、线角、滴水线、门窗洞口等装饰线条及室内天棚局部修补均不另外计价,所有内外墙阴阳角均须抽角且不另外计价。
五、甲、乙双方的职责
1、甲方责任:
甲方应于施工前向乙方提供施工图纸一份,并进行技术安全交底,
②甲方应根据工程特点与有关规定制定技术安全保证措施,设置正常施工所需的安全防护。
③甲方应提供水源、电源(并到各楼层)及材料机械存放场所。
④甲方提供材料垂直运输机械及上料平台防护。
⑤甲方提供各栋号主要控制轴线与标高以保证施工工期和技术需要。
⑥甲方应合理协调各工种班组交叉施工,统一调配机电设备,及时下达阶段性指令。
2、乙方责任
① 乙方应做好施工前的机具、材料及人员的组织工作,并自备砂浆机、斗车、跳板、支撑架及施工照明灯线若干入作业人员操作工器具,以保证施工需要入工期需要。
② 乙方应保证严格按照施工图纸、会审纪要、设计变更和施工规范施工,合理组织施工,若有临时变更,应有甲方施工人员书面通知方可施工。
③ 乙方应积极配合甲方做好文明现场工作,做到施工中材料不浪费,工完场清,若发生浪费,甲方有权单方面处罚。
④ 乙方垂直运输机械操作人员除保证本班组施工材料运输以外,应合理配合其他班组的材料、机具运输。
⑤ 甲方按有关规定搭设的安全防护设施,乙方不得随意拆除和破坏;如由于乙方施工人员违章操作造成的事故由乙方自负。乙方如因施工需要变更甲方原有防护设置应征得甲方代表的同意,并在施工中做好过程防护。
⑥乙方施工人员在施工现场必须按规定戴好安全帽,不准穿拖鞋进行施工操作,不准违章操作(发现一位未戴安全帽或穿“三鞋者,每人次罚款20元)。
⑦乙方应认真执行安全生产操作规程和甲方制订的有关安全规章制度,经常教育工人注意施工安全与防火,不得使用“三炉”和电热锅。
⑧乙方应教育工人遵守社会治安,严禁在工地上打架、斗殴、酗酒、赌博等,遵守工地文明安全规定。
⑨乙方进入施工现场应向项目经理部提供一份班组人员花名册,并持有效“五证”(身份证、务工证、暂住证、计生证、安全施工证)。新进场的工人必须自觉接受三级安全教育,经考核合格后,才能上岗作业。
⑩各楼面施工垃圾甲方已在结构验收前清理完毕,其余清理工作由乙方负责。
11乙方负责电线盒、开关箱周边修补粉刷,应与水电安装班组配合。
12设计变更部分乙方不得随意要求提高价格。
13乙方应加强自身和相关班组的成品保护,如有损坏或造成不能满足要求的污染,由
14乙方施工人员食宿有乙方自理。
六、工程款的支付结算
1、本合同工程款支付采取按月支付进度款的方式,每月应由项目经理部按其所完成的工程量签发工程量确认单,即乙方根据当月实际完成工程量进度,截止每月23日前报甲方审核,按当月审核工程量的70%付款。
2、本工程全部工作内容完成结算办理后,支付至总造价的85%,竣工验偶收后3个月付至93%,达到本合同约定的质量要求,扣除预付进度款后,一次性付清工程尾款(约6个月)。
七、其他
1、施工班组应服从项目管理人员管理,班组进度款计量支付须经栋号施工、质量、安全及材料管理人员签字同意才给予支付。
2、若班组施工人员不足、管理不善或质量不能满足要求,甲方有权单方终止合同,并
3、场施工所需安全帽有甲方统一购买,乙方领用,价款划归乙方。
4、甲方临时需要乙方工人时,杂工按每28元/日计,技工按45元/日计。
5、施工中乙方应及时向工人发放工资,不得拖欠,凡出现投诉或聚众闹事一例甲方有权扣乙方10000元。
6、垂直运输机械持证操作人员由甲方或乙方安排,归乙方管理,乙方负责正常机械保养,甲方提供保养材料;非操作人员不得操作井架,若有每发现一次罚款300元;甲方决算时补助乙方每台垂直运输机械操作工工资1000元/月,操作人员不得向其他班组索要酬劳;工资支付须经甲方指定人员签字同意。
7、乙方在施工瓷砖前,应预先选砖,否则按每平方扣款1.5元计算。
8、甲方现场管理人员不得向乙方索要任何好处,乙方也不得以不正当的方式给甲方现场管理人员好处,否则,甲方有权对相关人员进行经济处罚。
9、未定事项,双方协商,作为合同附件。
10、本合同壹式肆份,甲、乙双方各执俩份,本合同自双方签字盖章之日生效,承包内容完成,价款付清后自行失效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
「精」工程劳务合同简易版2500字(集锦6篇)
每年都会有很多公司与一些劳动者签订劳务合同。为了在劳务合同时间终止时,减少和防止发生劳动争议,劳务合同起到的作用越来越大。签订劳务合同后则是有法可依,有据可寻。那么,你们知道什么情况下才能签订劳务合同吗?我们特别从网络上整理了工程劳务合同简易版,欢迎阅读,希望对你有帮助。
工程劳务合同简易版 篇1
甲方:____________
乙方:____________
甲方将丰县城西消防大队喷浆,内墙粉刷,外墙粉刷,地面,楼梯等工程发包给乙方施工,依据国家合同法和有关建筑工程法规规定的原则,结合本工程的具体情况,本着团结协作、分工负责、紧密配合、坚持以施工程序办事,加强经济管理、保证安全、确保工程质量的原则。经双方协商达成以下协议。
一、工程名称:丰县城西消防大队
二、工程施工项目:喷浆,内墙粉刷,外墙粉刷,地面,屋面,楼梯等
三、施工要求
1、乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导,必须按甲方提出的质量、安全和进度要求组织施工。
(1)、质量要求:严格按图纸施工,施工必须坚持百年大计、质量第一的原则,按照精品工程的标准要求组织施工方案操作。乙方建立自检、互检制度,严格把好质量关,质量标准达到合格。如果因施工人员施工不当造成的质量问题,乙方承担一切责任,并赔偿因返工造成的材料损失。
(2)、安全要求:乙方进场应做好进场前的安全教育工作,进场后必须按照甲方的现场安全管理制度组织施工,如在施工中违反安全操作规程进行施工,所造成人员伤亡事故由乙方承担一切责任及后果。
(3)、文明施工:乙方必须按照省级文明工地的标准做好所承包工程范围内的文明施工工作,对于不能满足文明施工条件的,甲方有权另行安排人
3、积极做好准备工作,爱护甲方的财产,遵守职业道德,服从甲方管理,对违约违章人员应果断处理,对参与施工的劳务人员必须报意外伤害保险。
承包方式及付款方式
承包款按建筑面积(7406㎡)49元/㎡(不含税),工人在进场一周内给部分生活费用,外墙粉刷完成支付总工程款的10%,内墙粉刷完成支付总工程款的20%,屋面地面完成支付总工程款的30%,待工程验收合格后付至总工程款的90%,剩下的10%六个月内付清。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,款付清之日终止,合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方(盖章):__________________乙方:_________________________
代表人(签字):________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
工程劳务合同简易版 篇2
发包人:
承包人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工作内容:
工程名称:
工程范围:
第二条作业人员:
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款
1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
(2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料:
(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:
(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:
(1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:
(1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。
第九条文明施工
1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条违约责任
1、发包人违约责任:
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任:
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。
发包人:
_____年____月____日
承包人:
_____年____月____日
工程劳务合同简易版 篇3
甲方:
乙方:
今有甲方和乙方就上海xxxx项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议:
1、甲方同意将上海xxxx项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积_____元/平方分包给乙方,工程量包括所有弱电安装图纸上的内容,其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋,设备的安装及调试等。
2、甲方提供给乙方施工图纸一份,乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作,严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工,如施工图纸有问题,乙方要及时提出,如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责,其他情况造成的返工由乙方自行负责,如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题,每个点位罚款200元,并必须按要求自行返工,所造成的主材损失由乙方负责赔偿,有质量的点位超出2%,每个点位罚款500元整,罚款将直接从每期工程款中扣除。
3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具,包辅材包耗材的购买,包安全包文明包清洁的清包合同,(其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、
所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料,所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等),乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全,所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。
4、乙方应节约材料不准浪费,遵守甲方有关材料领取和返还的规定,当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库,如未及时返回,甲方管理人员一经发现,每次罚款300元,将直接从工程款中扣除,乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩,如果数量相差多则乙方赔偿(特别是线材),甲方材料不能用作它用,如梯子,拖线板,套管等一经发现必将重罚。
5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品,加强和土建及其他工种的衔接,如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。
6、甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等,无加班费和抢工费,如甲方认为乙方无能力完成此分包工程,甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚,如乙方无故在工程未完成前退场,甲方有权对乙方进行任何处罚,包括停止付款。
7、乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名,乙方须完全服从甲方的管理,服从总包方、业主方、监理的管理和指导,如乙方不服从甲方的管理,甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚,每次罚款不少于500元。
8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等,提供完整的施工日志,并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。
9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工,人工费由甲方承担,但需和乙方协商。
10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方,一次预埋及防雷接地占工程量的20%,二次预埋占10%,其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准,其余以满足验收条件为标准,每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金,如因业主付款不到位造成付款延期,付款日相应顺延,质保金以业主验收交房为最后期限。
11、乙方管理人员要管理好自己的职工,要协调和配合各工种间的工作,严禁喝酒闹事、打架斗殴,违者将重罚。
以上条款为甲、乙双方友好协商确定,发生纠纷首先协商解决,协商不成由人民法院仲裁。
本分包合同一式两份,甲、乙双方各持一份,签字生效。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
签约地点:_________________签约地点:_________________
工程劳务合同简易版 篇4
劳务分包人(以下简称甲方):工程承包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况工程名称:______________。工程地点:______________。
第二条 工程承包范围___________________________________。
第三条 工程工期风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
1、计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天;
2、主要节点工期:___________________________________;
3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。
第五条 组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、招投标文件;
3、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条 标准规范本合同适用标准规范:____________________________。
第七条 甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用。
7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。
8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的.相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备供应与管理风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1、承包方式及单价。
2、承包价格所包含的内容:承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。
3、本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条 结算办法及付款方式
1、每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条 施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条 工程保修
1、保修范围、期限:______________。
2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条 保险
1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条 争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2)解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
第十七条 合同履约保证金
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
3、本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在____月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条 不可抗力
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条 合同解除风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条 合同份数本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条 补充条款__________________________________________。
第二十三条 合同生效本合同双方约定_______后生效。
甲方(盖章):
________年____月____日
乙方(盖章):
________年____月____日
工程劳务合同简易版 篇5
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
因甲方承包的工程的需要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目:
二、工程地点:
1、承包方式及范围:
2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具,配电箱,所有工人的人身意外伤害保险,特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括:钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商,外墙保温材料及人工费,室内外油漆涂料,地板砖,厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。
5、甲方应负责提供水电到位,道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房,排除外部干扰。
三、合同T期处罚条款:
1、年月年月日完工。
2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方给予乙方每延误一天,按壹仟元人民币的处罚,南于气候和不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时,水电安装跟不上,误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。
四、安伞生产,文明施工。
(一)安全生产
1、乙方在施工过程中,必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中,施工现场安全生产文明施工达标,进行整改直到合格标准。
2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底,提出明确要求并监督执行,乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理,如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。
3、乙方应加强对职工遵纪守法教育,对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象,甲方每次给予乙方伍佰元罚款,并写出书面检查,情节严重的移送当地司法部门处理。
五、付款方式
1、承包单价:不含税金按建筑面积每平方米结算。
2、工作范围以外用工单位:按工_______元/工日;普工_______元/工日。
3、面积计算方式:
(1)基础筏板按其建筑面积的计算。
(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。
(3)有柱子的阳台按全面积计算。
(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米_____元整。
(5)不增减建筑面积的工程变更,劳动报酬不予增减。
(6)每层楼的彩光井按全面积计算。
4、结算方式:
生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工程量的,以后主体封顶应付已完成工程量的%,二次结构砌砖至_____元,粉刷部分到层甲方付乙方_____元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。
六、甲方的权利和义务。
1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产计划,资金闭幕,劳动力计划等,以确保生产的均衡性和连续性。
2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、安全、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。
3、甲方根据施工需要,及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料,提供的材料必须保证质量。
4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育,处罚,情节严重的清退出场。
5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。
七、乙方的权利和义务
1、进场人员必须是年满18周岁以上,身体健康、遵纪守法、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场。
2、乙方必须是有资质的,成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构。
3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导。
4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。
5、乙方负责适时提供材料计划,按月上报工程费完成情况报表。
八、其它
1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束。
2、签订合问时,甲、乙方必须具备以下条件:
(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效),劳务承包的资质证书。
(2)进场人员花名册:
3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应及时通知甲方。
九、违约责任:
甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务,任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。
十、争议和纠纷处理程序
本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。
1、甲乙双方组织协商解决;
2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委员会仲裁解决。
十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准。
十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力。
甲方(盖章):__________________乙方:_________________________
代表人(签字):________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
工程劳务合同简易版 篇6
合同编号:__________
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。
第一条合同文件
作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力:
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2.本项目工程质量检查、验收标准;
3.本项目施工安全标准;
4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划);
7.业主、监理和甲方的文件;
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条承包单价
详见(附件),不调价。
第三条有关约定
1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。2.计量支付
2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时,甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.工程材料供应
3.1所需主要材料均由乙方负责,需经甲方检验合格方可使用。
3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作
4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作,乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则,甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失,并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。
8.依据《劳动法》,乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意,离开工地需向甲方履行请假手续。
11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认,甲方队长批准后支付。
12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估,如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全),甲方有权终止合同,并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
13.本合同签订后,乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则,甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价的____%)。
14.乙方对本工程安全负责,配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成的人身伤亡、机械事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护,包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业,并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
第四条争议解决
若履行合同时发生争议,双方约定以下列方式进行解决:
1.和解。双方在自愿要友好的基础上,互相沟通、互相谅解,通过协商解决;
2.调解。在第三方的主持下,通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议,达成协议;
3.仲裁。协商、调解不成的,由________市仲裁委员会仲裁。
第五条附则
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本2份,双方各1份;副本2份,甲方2份。
甲方:______________
乙方:______________
代表人:____________
代表人:____________
电话:______________
手机:______________
合同订立时间:________年________月______日
附件1:工程量清单(略)
工程劳务协议书范本集锦
在快速变化和不断变革的今天,协议书在生活中的使用越来越广泛。一般开展工程项目前都需要签订工程合同来规范相关事宜。工程合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件,所以,我们签订合同时要注意遵循合法原则。那么,一份合乎法律规定的工程合同是怎样的呢?下面是小编精心为你整理的“工程劳务协议书范本集锦”,希望能为你提供更多的参考。
工程劳务协议书范本 篇1
甲方:委托代理人:乙方:委托代理人:为加快本项目工程施工进度,确保工程质量,双方本着真诚合作、优势互补、权责明确的宗旨,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定,经双方友好协商,签订本劳务承包合同书,以兹共同遵守。
第一条:工程项目
1、工程名称:________防火涂料施工。
2、工程内容:按照规范及业主要求对原材料进行检测,经业主及监理工程师认可后进行喷涂施工。喷涂施工前必须对喷涂表面进行清理,确保喷涂质量符合规范及业主要求。
3、工程地点:____________________。
第二条:工程造价
1、本工程实行单价承包,合同执行期内,单价不予调整。单价:______元。
2、本单价为乙方实施并完成本合同工程所需的一切费用,包括人工费、材料费、检测费、机械设备使用费、乙方施工人员食宿费用、误工费、利润、税金及隐含风险在内的费用总和,甲方无偿提供任何人工、材料、机械等完成本工程所需的一切费用。
第三条:工程数量乙方根据技术规范及甲方所提供的施工图纸等有关资料的要求进行施工,按实际完成并经双方认可的合格工程的数量为依据。验工计价总量不得超过设计量(如有变更情况除外)。
第四条:承包方式本合同实行单价承包。乙方承担为实施完成本工程所需的一切成本费用及隐含风险在内的费用总和。
第五条:工程期限风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
1、本合同工期:自________年____月____日至________年____月____日终止。(工期中包括甲方其它承包人交叉施工中可能产生的工期损失)
2、本合同工期保修期自开工至业主验收且颁发了工程交工证书之日起至业主验收且颁发了工程竣工证书之日结束。
第六条:税金本工程的工程营业税、教育费附加及____市建设维护税由甲方承担,其它税费已包含在单价之中。有关国家机关要求甲方代扣代缴的其他税费均由甲方代扣代缴。
第七条:结算程序和方式
1、按形象进度进行付款,按照甲方与业主的计量结算方式进行结算。
2、甲方现场工程师对已完工程质量进行初步质量评定,根据双方核定已完工的工程量进行付款,工程结束后以业主评定为准。
第八条:工程进度
1、乙方按照合同要求应积极组织本项目所需的人员、设备等进场。
2、乙方应按照施工组织设计方案积极组织本工程的施工,并保证在合同工期内保质保量完成任务。
3、乙方在施工中必须接受甲方及业主提出的阶段目标要求。
第九条:工程质量风险提示:工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、乙方必须对本工程和甲方负责,精心组织,科学施工,达到业主要求的质量等级标准,并服从甲方委派的现场工程师及业主委派的驻地监理工程师的监督、指导,做好现场施工的原始记录及相应的报验资料。
2、乙方施工工程质量应满足业主的要求,由于乙方责任未能达到业主满意的,乙方应按照业主的要求施工、返工、或修改,由此发生的一切费用均由乙方承担。对于不合格的工程,业主不予签证验收,甲方工程部和财务部不予结算支付;对于质量不合格且不按期进行返工处理的工程,甲方在乙方其他工程款中扣除该不合格工程返工的全部费用。
3、隐蔽工程工程具备隐蔽条件,乙方应先进行自检,在隐蔽之前通知甲方和监理工程师进行验收,验收合格后,乙方方可进行隐蔽工程或继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修补或返工后重新验收。
第十条:材料供应风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
1、所有材料均由乙方自行采购。所有进场材料经业主同意后方可使用。
2、用于永久性工程的所有材料均应按有关规定附有质量合格证。必须经业主同意后方可使用于本工程。
第十一条:甲方的权利和义务
1、为乙方提供相关的施工图纸一套,施工记录、试验、竣工资料表格格式一份,项目技术部门的施工技术规范供乙方查阅。
2、及时组织人员对乙方进行技术安全交底。
3、合同生效后根据项目总体计划安排一次或次向乙方移交工程施工区段。
4、甲方委派为现场工程师,根据项目技术规范的标准要求,对乙方的工程进度、工程质量和安全等进行督查、并负责向乙方提供设计图纸(变更设计图纸),负责与监理工程师联系进行工程中间验收,负责工程中间计量的签证和其它必须的签证。
5、甲方可根据工程进度要求,必要时有权对乙方人员、机械进行统一调配。
6、负责提供供电线路至乙方配电箱,负责在隧道附近提供合格水源。
7、组织对已完工程的验收。
8、负责解决好施工环境。
9、及时拨付工程款。
第十二条:乙方的权利和义务
1、乙方签订合同的履约人必须自始至终坚守工地,亲自指挥生产。
2、乙方在施工中要严格执行业主规定的工序报验制度,每道工序完成后在取得现场工程师及监理工程师的签认后,方可转入下一道工序的施工;如发现设计图纸有误或图纸与实际不符时,乙方有义务立即报告现场工程师,待其同现场监理工程师协商确认后,按批复的变更设计图纸组织施工;施工中若发生质量事故时,必须立即报告现场工程师,及时提出措施,在取得监理工程师同意后,组织力量进行返工、翻修。
3、乙方应为自己雇佣的员工提供食宿并投保人身意外伤害险。食宿及购买保险的一切费用由乙方承担,其费用包含在工程单价内,甲方不单独支付。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中,甲方对乙方雇员的人身死亡或伤残均不予赔偿;甲方也不对乙方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
4、施工中若发生变更设计,乙方应积极予以配合,不;乙方应承担其出入现场所需的专用或临时道路、桥;缺陷责任期同甲方与业主签订的一致,若在缺陷责;乙方的主要管理人员,应上报甲方予以认可,中途;乙方应对本合同及合同施实中甲方下发的一切指令;已完工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成;乙方在施工害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
5、施工中若发生变更设计,乙方应积极予以配合,不得拒绝,此类的变更不影响乙方对合同所应承担的责任和义务。
6、乙方应承担其出入现场所需的专用或临时道路、桥梁的通行权的一切费用,有义务为甲方合同段的其它区域施工的承包人提供施工便利。
7、缺陷责任期同甲方与业主签订的一致,若在缺陷责任期内出现(或可能出现)质量问题,乙方应自费及时维修,如果甲方代为维修,则全部费用由乙方承担。
8、乙方的主要管理人员,应上报甲方予以认可,中途更换时,必须经甲方同意。乙方按照甲方的要求进场的设备、仪器和材料未经甲方同意,不得将上述物品或其中任何部分运出现场。
9、乙方应对本合同及合同施实中甲方下发的一切指令、文件等资料进行保密,如有泄密事件一切损失由乙方负担。
10、已完工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期内发生损坏,乙方自费予以修复。1
1、乙方在施工区域内要保护当地自然环境,遵守环境保护法律法规,要做到不污染环境,不破坏树木、草地等,采取合理的环境保护措施。如造成环境污染损失,由乙方自行承担。1
2、为生产工人配备必须的符合国家标准或行业标准的劳动保护用品。组织施工人员进行安全知识学习和基本的安全防护培训。1
3、负责由乙方所提供的各项资料的收集、整理及整编,并承担相应费用。
第十三条:安全生产、文明施工
1、乙方应遵守国家及地方的法律、法令及规章制度。
2、乙方应建立内部安全管理组织机构,设立专职安全员,健全安全规章制度。
第十四条:违约责任风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
1、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_____的违约金。
2、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金______________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十五条:争议的解决甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第__________种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向_______仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
第十六条:合同份数
1、本合同正本____份,具有同等效力,由甲方和乙方各执_____份;
2、本合同副本_____份,甲方执_____份,乙方执_____份。甲方:委托代理人:________年____月____日乙方:委托代理人:________年____月____日
工程劳务协议书范本 篇2
承包单位(甲方):劳务单位(乙方):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:_________绿化种植工程
2、工程地点:_____市_____区_____
3、工程内容:植物栽植劳务清包
4、劳务承包范围:_________绿化种植工程甲方承包范围内植物栽植劳务。风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
5、劳务承包期限:开工日期:________年____月____日;完工日期:________年____月____日;总日历工期:____日。发生下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期:
(1)人力不可抗拒的灾害而被迫停工;
(2)甲方变更计划和设计而影响施工;
(3)甲方未按期拨付劳务费用影响施工;
(4)临时停水停电累计8小时以上;
(6)其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。
6、工程质量等级:国家或省市现行质量验收规范合格标准。
7、乙方投入施工人数:约________人。
第三条合同价款:本工程实行单价包干合同,最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。
第二条合同文件适用标准和法律
1、适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;
2、适用标准及规范:现行国家及工程当地有关标准、规范;
第四条施工前期工作
1、甲方负责与承包业主方(以下简称业主方)联系办理施工许可证、占道、排污、临建规划手续。乙方负责办理夜间施工及其它施工必须的手续等。
2、乙方负责在开工前完成生产、生活、临时设施的准备、建设工作,不得因此影响施工,否则应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
第五条甲方责任
1、组建与工程相适应的项目管理班子,实施工程项目的全面组织与管理;
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工等方面的监督、检查和验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收;
4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;
5、负责审核乙方编制的施工劳务预结算、用料计划及各种报表;
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调施工现场有关单位的关系;
7、及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式,甲方接到乙方书面报告3个工作日内应予答复。如未答复,视为报告已被确认;
8、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量不达标、有违反甲方管理规定的人员予以清退;
9、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施用水、用电源,接水接电及水电费用由乙方承担;
10、甲方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。
第六条乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;一经甲方发现转包或再分包,甲方有权解除本合同且乙方发生的费用不予结算。
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;
3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;
4、根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每月____日前向甲方提交劳务作业进度计划,报甲方批准后实施。每月____日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表,逾期不报者视同放弃本月劳务费用,概不审核;
5、认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档;
6、交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收;积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理;
7、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在3个工作日内报甲方审批,否则不予认可;
8、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
10、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;1
1、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造表备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;1
2、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、工作服、及其它相关的防护用品);1
3、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。1
4、甲方在工程款未及时支付时,可由甲方协商解决,否则给甲方造成一切负面责任由乙方承担。1
5、乙方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。
第七条工程付款及结算
1、乙方每月____日报送上月____日至本月____日完成的进度产值报表,甲方收到报表后5个工作日内与乙方核对完毕,于次月初付至当期产值的80%。所承包工程完工验收合格后付结算款的95%,余款5%作为质保金待所承包工程质保期(三个月)满后付清。
2、乙方在所承担劳务项目全部完工经验收合格后20天内,提交劳务费结算书;
3、甲方接到乙方结算书后30天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见;
4、结算方式:本项目采用固定劳务单价乘以按甲乙双方确认实物量或工日或施工面积进行最终结算。
5、劳务费标准及内容见附表一。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
第八条劳务工作质量与验收
1、乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用;
2、乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。质量约定为优良的,要达到优良标准;
3、严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,乙方必须经验收、记录后,方可继续下一工序施工。对重大、复杂隐蔽工程,由乙方通知甲方共同验收,办理隐蔽工程验收手续;
4、工程具备竣工验收条件,乙方于竣工前____日内以书面形式通知甲方验收。如甲方不能按时参加,提前通知乙方,另定验收日期;
5、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修三个月,在保修期内,无偿维修。
第九条安全施工
1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程;
2、乙方负责施工过程中的一切安全责任,必须按照现行规范有关要求进行安全生产、文明施工;
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的工具器具等由乙方自行配备;
第十条紧急补救无论工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件,甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要,而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时,甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,则全部责任和费用均由乙方承担。
第十一条现场管理
1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度,材料供应等双方应密切配合,保证施工顺利进行。乙方负责人员因按时参加甲方组织的各类会议,执行会议要求;
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,设专人负责现场保卫工作,做好成品保护工作,现场发生偷盗、打架斗殴、破会成品半成品等事件,甲方有权处以500-元的经处罚并由乙方双倍赔偿损失;
3、乙方施工人员要保持相对稳定,出入施工现场应佩戴标志,禁止非施工人员出入现场和住宿区。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
第十二条材料、设备供应与保管
1、甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准。如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换,否则因乙方质量验收不严导致的返工费用及质量问题全部由乙方承担。
2、甲方供应的材料由乙方办理领用手续,出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生;
3、甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;
4、甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理,否则甲方有权加价扣回。
第十三条施工机械设备及周转材料供应
1、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保修、保管;
2、乙方自带机械,按有关规定办理;
3、由甲方提供乙方使用的施工机具,乙方应认真保管,发生损坏丢失,负责赔偿;13.4甲方或乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要,所造成的一切损失由责任方承担。
第十四条工程的保修保修期间因乙方施工质量问题,在接到甲方通知后2个工作日内安排人员进厂维修,并在甲方合理要求时间内完成维修工作,否则甲方有权另行安排人员维修,维修费用将从乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。保修期执行《建设工程质量管理条例》。
1、保修内容、范围:工程劳务承包内容、范围;
2、保修期限:工程竣工验收合格交付业主方指定物业公司之日起______个月;
3、保修金数额:结算总价的______%;
4、保修金支付:保修金从乙方劳务费中扣留,保修期满____个月后无任何质量问题时付清。
第十五条工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,并按合同规定支付已完工程的劳务费。乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担,具体承担比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由乙方承担。
第十六条不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,____日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用。灾害继续发生,乙方应每隔____日报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承担:
1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担;
2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第十七条违约责任与仲裁
1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出;
2、乙方不能按合同工期竣工,每逾期一天,偿付甲方_______天的逾期违约金;
3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求,乙方负责无偿进行返工修理,承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。双方对质量评定意见不一致时,按本条
第六款执行;
4、甲方如未按合同规定拨付应付款项,应承担的违约责任:双方协商解决;
5、合同签订后,除合同约定可解除合同的内容外,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任;
6、本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商,协商不成时,可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时,双方向_____________仲裁委员会申请仲裁。
第十八条其它
1、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。
2、乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起5个工作日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚。
3、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。
4、甲方声明:本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止的一切协议等资料,必须加盖甲方法人单位公章方有效。甲方经办人必须持有甲方出具的有效法人代表委托书,其行为才被认定为有效,否则无效。
第十九条合同的生效与终止
1、合同生效日期:________年____月____日________年____月____日。
2、合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程款支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。保修期满,完结保修事项,结清保修金后,有关保修条款终止。
第二十条附则
1、本合同一式陆份,甲方肆份;乙方贰份,均具同等法律效力。
2、本合同自双方盖章之日起生效,至全部分包工程竣工。甲方:(盖章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)________年____月____日乙方:(盖章)法定代表人:(签字)________年____月____日委托代理人:(签字)附表一:劳务工程量及劳务费计算明细表工程名称:编号:工种及数量工程部位及工程量明细劳务费计算人数单位工程量单价合计男工工日车费次劳务费合计大写现场负责人:预算员:劳务队负责人:项目经理:注:现场负责人一栏必须有两人同时签字确认,经项目部预算员核实,报项目经理审核后转成本会计审定支付。________年____月____日
工程劳务协议书范本 篇3
甲方:________________________(以下简称甲方)
乙方:________________________(以下简称乙方)
经甲、乙双方充分协商,合作经营的____________工程,工程地点:____________,建筑面积约____________万平米,合同金额____________万元。为使施工工作顺利进行,确保质量、工期、安全生产、文明施工及职业健康,经双方协商一致,特签订下列合作条款,双方共同遵照执行。
一、合作条件
甲方组织以____________为项目负责人的作业班组,乙方组织人员、机具进场施工,服从总承包方质量、安全、文明施工等管理规定,乙方筹措资金和运营资金以满足施工要求。
二、合作范围
甲方与施工单位签订的本工程《建设工程施工劳务分包合同》、《补充协议》中明确的全部内容,以及在本工程施工过程中所增减、变更的施工内容,均属合作范围。
三、目标要求
甲方与建设单位签订的《建设工程施工劳务分包合同》、补充协议》各项条款乙方必须严格履行。甲方有责任、并有权对该工程的工期、质量、安全生产、用款情况等随时进行监督检查,乙方应主动配合。
四、施工质量要求
乙方必须严格按照国家建筑施工规范和工程验收标准安排施工和验收,若发生施工质量事故,全部经济和法律责任概由乙方承担。施工过程中,甲方技术质安部门有权和有责任到现场监督指导,发现违反规范施工和违章作业行为,有权现场制止。
五、安全生产责任
1、乙方必须完善现场各种安全保障措施,严格按照政府职能部门的有关规定执行,接受有关职能部门的检查,必须做到安全生产、文明施工,必须对本工程使用人员实行团体意外伤害保险(保险单复印件交甲方备查,工程完工原件交甲方存档),本工程有关所有安全责任由乙方全权负责,并承担一切经济和法律责任。
2、建设单位未按合同规定或已到结算点未拨付工程款,甲方支持乙方不再继续施工;乙方施工期间,绝不能发生闹事、堵路、上访等现象发生,否则,所造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责,给甲方造成名誉损失的,乙方赔偿甲方____________万元。
3、甲方有权定期和不定期对工程项目的安全、质量、财务、税收、农民工工资的发放等进行综合检查,乙方必须积极配合;发现问题,乙方应按要求立即整改。
4、乙方因施工安全、质量、农民工工资发放等事件,需要甲方配合处理,乙方每次每天支付甲方人员____________元出场费。
六、利益分配
乙方按本工程结算总造价的____________%向甲方交纳管理费及税金(其中:管理费____________%,营业税及附加____________%,所得税____________%);如营业税及附加费、所得税等在工程所在地税务机关缴纳,甲方不再代扣代缴,乙方当月必须向甲方提交所开发票、完税凭证、工程辅助材料发票、工程作业人员工资表及身份证复印件及相关发票;有关部门按规定应收取的其他费用,由乙方承担;该工程税后利润全部归乙方。
七、用款方法
1、乙方的财务管理按照甲方的财务管理制度进行。
2、甲方拨付劳务工程款是甲方扣除第六项后的余额,甲方保证在收到工程款后一周内打款到乙方指定的帐户上(国家规定的节假日除外)。
3、乙方支付工程款时,必须凭合法、有效的凭证。
4、乙方发放本工程人员工资、支付材料款等后,必须及时向甲方提供影印件,原件月底交给甲方存档;原件上必须有务工作业人员身份证登记、银行卡号、手印、联系电话等,甲方认为有必要时,必须经甲方负责人同意以后方可支付。
八、劳动用工
1、甲方负责为乙方提供公司和项目技术人员的相关资料,本工程项目所需的工程技术人员及生产工人由乙方按有关法规自行聘用并确定报酬,乙方为工程作业人员进行团体意外伤害保险,保险单据复印件交甲方备查,工程完工后原件交甲方存档。
2、乙方必须对所使用的农民工或临时工进行施工安全教育,完善相关手续,明确相关责任,不得无故拖欠其工资和应得报酬。因工资、待遇等引发的矛盾、纠纷、责任概由乙方承担,并承担一切连带责任。
3、若须乙方派人参加施工员、安全员、材料员、资料员、特种作业人员等培训,甲方负责办理手续乙方承担培训费用,资格证由甲方保管保留。
九、建材、周转架料及机械设备
本工程所需的各种建筑材料,均由乙方自行采购供应。使用的所有建筑材料必须符合国家规定的材质标准,若因材质不合格造成质量事故和经济损失,所有损失和责任由乙方承担。本工程所需的资金全部由乙方自行联系解决,并承担相应费用及税金。
十、资料管理及工程保修
工程交验、办完财务结算二十日内,乙方必须将本项目全部技术档案全套交甲方归档,包括但不限于中标通知书、施工许可证、合同、备案资料等,如技术资料不按时完整交甲方,罚款2-5万元;本工程的保修责任和保修费用全部由乙方承担。工程质量保修严格执行国家〈建设工程质量管理条例〉的有关规定。
十一、违约处置
本工程施工中若乙方不完全履行甲方与建设单位签定的《建设工程施工劳务分包合同》或有违反合同条款的行为,即视为违约,甲方有权采取必要措施,直至依法起诉。
十二、其他
1、本合同未尽事宜,双方依照有关规定及惯例协商处理。
2、本合同一式二份,同等效力,甲方一份,乙方一份。
3、本合同经双方签章后生效,工程竣工验收至保修期满,无任何遗留问题后,合同自然失效。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日______年______月______日
工程劳务协议书范本 篇4
工程劳务承包协议书
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条 工程承包范围__________________________
第三条 工程工期
1、计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2、主要节点工期:___________________________________
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条 组成合同文件及解释顺序
第六条 标准规范
本合同适用标准规范:____________________________
第七条 甲方责任和义务
第八条 乙方责任和义务
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
第十条 材料、设备供应与管理
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
第十二条 结算办法及付款方式
第十三条 施工验收
第十四条 工程保修
保修范围、期限:______________
第十五条 保险
乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
第十六条 争议
第十七条 合同履约保证金
乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
第十八条 不可抗力
第十九条 合同解除
第二十条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条 合同份数
本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条 补充条款
第二十三条 合同生效
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 ________年________月_______日
劳务工程合同2000字
当今社会经济飞速发展,相信很多人都见证过合同的重要性。签订合同可以保证程序的有效性和合法性,合同正式签订后口头更改的有效力吗?考虑到你的需要,特地编辑了“劳务工程合同”,希望对你有所帮助,动动手指请收藏一下!
劳务工程合同(篇1)
甲方:
乙方:
为了加强工程管理,提高工程质量,加快施工进度,明确工程中的安全和各工种责任,根据实际情况,经双方共同协商,达成如下协议:
一、承包方式:甲方将十堰市天涌工贸公司办公楼木模板工程承包给乙方,乙方只包工(如:钉子、铁丝、电焊条等),其余的用料不包。乙方负责完成模板的制作、安装、支撑、校正、捣制砼时看模,砼达到强度后拆除模板,模板跑模后乙方自行解决,完工后将木板、木方上的钉子大概起完,所有木工用料由乙方负责上下车。
二、单包工方式及单价的确定:凡承包此工程建筑面积范围内的设计、变更全部由乙方完成,用临工时甲方付乙方(大工230元/天,小工120元/天),综合劳务工程价款,按实际建筑面积每平方米伍拾柒元整(¥:57.00元/㎡)包给乙方(包括二次结构在内)。如若乙方在施工中不听甲方指导,甲方有权辞退,在中间不干完此工程甲方按完成的数量三分之一计算,工程中必须要算好尺寸,不能乱锯木板和木方,发现一次罚款100元。
三、付款方式:待十堰市天涌工贸公司拨款后,每人每月给贰仟元的生活费,除特殊情况外,主体完工后付70%,二次结构完工后10%,其余待验收后付清。
四、安全与文明施工:甲方必须保证三通,乙方所有人员进入施工现场必须佩戴好安全帽。如若有人不戴安全帽,发现一次罚款20元,不得使用童工,乙方必须服从此工程的规章制度,不得酒后作业,不得乱扔乱丢,发现一次罚款50—80元,不按操作规程施工所发生的一切安全事故,在经济损失叁万元以下由乙方负责,叁万元以上所造成的一切经济责任由甲乙双方各承担一半,但甲方必须发扬人道主义给予帮助。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方共同签字盖章后生效,待付清款项、对清帐目后自动失效,本合同未尽事宜,双方自行协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务工程合同(篇2)
委托方(甲方): (公司代表: )
居间方(乙方):
乙方受甲方委托,双方就陕西xx公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致,签订本合同。
第一条:委托事项
1、乙方负责介绍甲方与陕西xx公司接洽等事宜,具体施工及合作条件由陕西xx公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与陕西xx公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米,工程签订施工合同,工程总造价约为1.6亿元,最终以实际结算为准。
第二条:居间报酬的计算方法与支付时间和方式
1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算,支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元,共计200多万(以实际结算为准)。
2、劳务费用分多次支付,
第一次支付时间为甲方与陕西xx公司签订合同进场后____日内,需支付给乙方劳务报酬30万人民币整,以后支付,按陕西xx公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准,(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
第三条:违约责任
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后,必须按照本合同
第二条支付劳务报酬,不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。
第四条:其它约定事项
1、如陕西xx公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,双方可向当地人民提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本合同同样生效。
委托方(甲方): 居间方(乙方):
签订日期: 签订日期:
公司盖章: 盖章
劳务工程合同(篇3)
工程承包人:
劳务承包人: 承 包 合 同
建设工程施工劳务承包合同
工程承包人:
劳务承包人:
依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 )与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务承包工作对象及提供劳务内容
1.1、工程名称:1.2、工程地点:1.3、承包范围:1.4、劳务承包内容:
1.5、辅助材料及工具:
二、承包工作期限及工作进度
三、质量要求
工程质量: 确保所承担的分项工程合格率100%,优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良,结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。
四、标准规范
执行本工程总包合同约定的标准规范,本合同亦适用标准规范如下:
4.1、二标五规范及康居标准
4.2、省市施工工艺标准及各项规程
4.3、质量/安全/环保与职业健康管理体系
4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度
五、工程承包人义务
5.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
5.2 工程承包人提供工具房间,作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。
5.3负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
5.5按本合同约定,向劳务承包人支付劳动报酬。
5.6负责与发包人(即甲方)、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品(如安全帽、安全带等)。
5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。
六、劳务承包人义务
6.1负责组织具有相应资格证书,能够胜任本职工作,并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍,全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。
6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施,直至所有义务及工作程序完结。
6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划,并负责使用、发放和完工后交回。
6.4负责在接到图纸(或技术交底)后10天内,向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划,并负责验收(质量、品种、规格、型号、数量),保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的,劳务承包人必须及时执行(费用另行约定)。
6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。
6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理,并负责自身责任区的治安保卫工作。
6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。
6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,与现场其它单位协调配合,照顾全局。
6.9实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用,以上特殊行业操作人员须持证作业。
七、劳务承包人的工作职责
7.1、质量
对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,并按照总包合同的保修时间对工程保修。
执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理,服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调,积极配合工作,对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执,严禁与管理人员争吵,发现问题及时汇报。
根据工程进度及各方面需要,合理调配组织。在施工中严把质量关,建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格,不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。
7.2、安全
劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等
劳务工程合同(篇4)
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
经甲乙双方友好协商,现甲方委托乙方承包甲方所需的装饰工程,为明确甲、乙双方的责任和权益,确保工程质量和工期,达成如下合同条款:
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程内容:以附属报价表及与报价表配套的设计内容为准,实行预算包干,如有项目增减应甲乙双方共同协商后并另出文字说明,所列项目:吊顶、门窗套及木门、墙地装饰、水电、电视电脑线路改造、卫和间设备及灯具安装。
3、承包方式:由乙方提供设计、物料供应、施工及安装。
4、工程造价:(人民币)。详见预算所列项目。
5、工程期限:自 年 月 日至 年 月 日施工,工期顺延)。
二、付款方式:
1、双方签定合同后三日内,甲方即应向乙方支付工程定金计:贰万元整(人民币)。
2、工程施工完工后,甲方再向乙方支付工程尾款计:(人民币)。
3、工程施工产生所有款项均汇入本公司指定代理人胡志平账户,卡号: 。
三、甲方责任:
1、与乙方共同确定装倏规格标准,仔细阅读预(决)算表,认真识别设计施工图,并签字认可。
2、负责协助乙方办理装修施工的各项手续。
3、负责提供施工用水、用电,保障现场施工条件。
4、负责监管所有到场材料质量,并认真签定材料进场单据。
5、物管保证金由甲方垫付。在第二次付乙方工程款时扣回。
四、乙方责任:
1、安全、文明、合理安排施工,严格贯彻施工程序,保质保量地完成施工任务。质量达到验收标准的要求。如因乙方原因发生安全事故,甲方概不负责。
2、合理安排工期,确保甲方室内外现有房屋结构和设施及完工交验前的成品保护。如有损坏,应负责赔偿。保护环境,垃圾清运。
3、乙方负责提供两年的质保期。质保期内因乙方质量问题一律免费维修。质保期后及因甲方使用发生的问题由甲方承担费用。
五、 违约责任
1、违约方应承担全部法律责任。
2、如材料、施工技术不合要求,施工工期延后5天以上等按违约处罚总价5%,如发生重大质量和房屋设计损坏事故,甲方有权要求乙方撤换施工人员或终止合同。
3、如甲方不能按期付款(三日内),乙方有权暂停施工,工期延误或造成其他后果,应由甲方自行承担。
六、本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份。合同自签定之日起生效,全部合同条款履行完毕后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务工程合同(篇5)
甲方(发包方):
乙方(承包方): 住址:
身份证号码:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。
一、承包工程范围和内容:
1、范围:
楼工程,基础、主体项目工程所有的模板工程等需支模的全部分项工程、设计变更及模板垃圾现场清理、卫生包干及标化工程涉及的常规用工。
2、内容:
1)配合施工员放样、钉测龙门桩、搭设木工棚。
2)从基础垫层开始到工程全部竣工木模翻样;模板的配制、焊限位,止水片、模板安装、拆除;支模架的搭拆、穿墙螺丝杆的制作安装;模板的清理、上油、归堆、预留洞;预埋件的设置;圈梁、大马牙蹉边设置防漏条;预制构件支、拆模板;浇筑混凝土时的看护;炸模漏混凝土的凿除、清理;模板拆除后铁钉拨除、整理、堆放、钢管扣件归堆;进场材料卸车等定额及施工图所包含的全部工程内容包括技术措施等内容。(本工程不发生木工点工)
3)所有支模架必须设置扫地杆,由施工员、技术负责人、监理验收符合要求后才能进入下一道工序的施工,如不符合要求且不采取加固措施的,则项目部点工进行施工,费用由乙方承担,每工日为壹佰伍拾元;梁柱施工必须贴胶带,违者罚款200元/次。
4)支模架不得与外架连接,如发现一次则罚款200元/次,外架上不得堆放模板、方木、钢管等。
二、承包方式:
包清工,甲方提供钢管、模板、管卡、方木、垂直运输机械,其余铁丝、元钉、小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品均由乙方自行购置,除塔吊外所有开机操作工费用由乙方负责支付。(安全帽由甲方代购,费用乙方自理)
三、工程质量标准:
1、工程质量必须达到优质工程要求,杜绝质量事故发生,工程全过程必须严格按照规程操作。模板的断面尺寸、水平位置、标高必须正确无误,如有差错由乙方承担一切责任。模板的支撑必须牢固可靠,避免炸模现象,拆模注意混凝土的龄期和对混凝土成品的保护,未经项目部同意,不得随意凿拆。
四、结算付款方式:
1、结算价格:乙方工程质量必须达到优质工程标准,按模板接触面积每平方米多层 元、小高层 元、高层 元(含铁丝、元钉等)一次性包干。
2、如乙方中途退出承包,则按已完成工程量的50%结算,工人工资由承包者自己解决,与项目部无关,并且甲方有权追究由乙方造成的工期延误的各项经济损失。
3、如乙方由于自身原因二次结构退出不做的,则按模板接触面积每平方米25.00元在工程款中扣除。
4、工程款支付:
1)工程开工合同签订后,职工生活费每月按实际出勤人数(28天)每人每月支付750元(由项目部代发,结算时在工程款中扣除),班组长每月领取20__元生活费(结算时在工程款中扣除),结构封顶时支付工程总款的 85 %,工程二次结构完成付工程总款 5 %,工程总体竣工验收达标后付工程总款 5 %,余款 5 %在炸模部分砼凿除后二个月内付清。
2)承包方承担所有风险责任、自负盈亏。在支付职工生活费时必须要有出勤职工的工资表及身份证(在项目部安全科登记的),工资表上工数必须同出勤工数相等,并有施工员及工地负责人签字认可。
五、工期责任指标:
1、乙方按照甲方提供的工程进度必须按期完成所承包范围内的所有工作内容,确保工程如期完成,如没有按项目部的进度计划如期完成,则每推迟一天罚款 500 元,因支模原因影响其它工种进度及施工所造成损失应承担一切损失。
2、乙方有责任配合前后工序衔接工作,合理配备劳动力,确保工程施工进度。
3、除不可抗拒的自然灾害外,必须坚持每天施工及加夜班(根据施工的进度计划)。
4、二次结构必须及时跟上,不得影响泥工班的施工。
六、安全责任指标:
1、认真执行“安全第一,预防为主”的方针,严禁违章指挥、违章作业。
2、不得安排未经三级教育的新工人,不戴好安全帽上岗作业人员,否则一切事故责任由乙方承担。进入施工现场发现不戴安全帽每人次罚款壹拾元,安全频率和歇工率分别控制在“0”。
3、机械设备操作必须是专职人员持上岗证操作,严禁违章操作。
4、施工过程中如发生安全及人身事故及在施工过程中对其它班组造成损害的,费用在5000.00元以下的由乙方承担;5000.00元以上的超额部分由项目部承担50%,其余由乙方承担。
七、消防管理指标:
1、班组必须严格执行消防制度,每个工人必须接受消防知识教育。
2、严格实行用火申报审批手续,寝室内禁止使用煤气和电炉电饭煲等,发现一次罚款100元。
3、加强易燃易爆物品的使用管理及清除工作,生活区内严禁燃放烟花爆竹。非专职人员不得使用氧气瓶,进场后并设专人管理。
4、消防器材不得挪作它用,并必须有专人负责。
5、禁烟区内禁止吸烟,同时不准吸游烟。
八、文明施工指标:
1、必须遵守地方政府和项目部的“双标化工地”的各项文明施工规定。
2、施工人员必须挂证上岗施工。严禁使用童工及有先天性疾病或传染病者。
3、施工人员要服从甲方人员的指挥,文明施工搞好各自工作面的落手清工作,材料堆放整齐。
4、搞好宿舍卫生,寝室长排好值日表,生活垃圾要入桶,门前实行卫生包干。
5、宿舍内严禁私开伙食及用大功率电器(包括电炉、热得快、电饭煲等),发现一次除没收该用具外处以500元罚款,按次类推计。罚款在承包班组当月生活费中扣除。
6、宿舍每间装有电表,用电数值超过项目部规定的数值按国家电力价双倍取费,对活动房门窗及玻璃损坏按价赔偿,在承包款中扣除。
九、治安管理指标:
1、每个职工到达工地,首先向甲方申请填表。接受三级教育。交纳审办暂住证,劳务证的费用,提供身份证复印件,领取施工上岗证。
2、乙方职工必须服从项目部管理人员的指挥,遵守各级治安保卫制度和有关的规章制度。宿舍内不得留宿外来人员。
3、各班组负责人必须认真做好治安工作,严禁赌博、打架、偷盗等违法行为的发生,(特别是打群架的,除了赔偿造成工期延误损失及受害人全部损失外,项目部还处以乙方承包人5000元人民币以上罚款,肇事当事人处以500元人民币的罚款,另外公安机关罚款一并由乙方承包,如本班组发现有偷盗行为按脏物十倍罚款,第二次加倍按次类推,必要时清退出场。
十、材料设备管理责任指标:
1、乙方必须提前10天以书面形式提交工程所需材料、用量,如乙方不能按时提交材料、用量申报,造成材料不能按时进货,影响进度等造成损失由乙方承担。
2、乙方必须做好所承包分项工程材料每天的落手清工作,做到材料不浪费,科学配料。甲方如发现有浪费工程材料现象的,每次处以人民币200元的经济处罚,罚款在当月工程款中扣除。乙方应配合各幢号施工员的测量、放线、定位等工作。模板拆除时必须拨除铁钉,钢管、管卡、模板按指定地点分类堆放整齐,班组如不按要求执行,按每平方一元的单价扣除或按施工细则规定处罚。
十一、甲乙双方的职责:
1、甲方职责:
1) 甲方对乙方的工作进行全面的安排给予指导和督促。每月编制详细的施工进度计划,并对乙方进行施工技术、进度计划的交底。
2) 对乙方的新工人进行进场安全技术交底。
3) 甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进行动态管理、检查督促,乙方及时整改施工中存在的问题,帮助乙方解决施工中存在的困难,确保工程顺利施工。
4) 甲方协助乙方到有关部门办理相关证件,解决乙方人员的住宿、就餐的场所住宿每人一铺,男女不得混居,严禁带家属占房,带家属的要自己解决住宿。
5) 甲方确保施工现场安全设施到位,做好现场消防,治安方面的防范工作。
2、乙方职责:
1)依据昆山市人民政府关于订立劳务合同文件精神,与每位进场工人员签订一式四份劳务用工合同,上交开发区劳动局、项目部各一份。
2)根据甲方的施工进度计划及质量、技术要求,保质保量按期完成施工任务。
3)严格遵守国家及地方政府的法律、法规、遵守公司、分公司、项目部的有关规章制度,遵守社会公德,严格执行劳动法,严禁使用童工。
4)做到安全生产、文明施工,搞好消防、治安保卫工作和宿舍及施工现场的卫
生工作,如由于乙方违章施工,违章操作而发生的消防、安全事故,一切均由乙方负责。
5)提前一周向甲方提供材料进场计划,班组要成立QC小组,运用全面质量管理的方法,消除施工中的质量通病。
6)所有进场职工必须具备有关证件(身份证、暂住证、劳务证、计划生育证)并
配合甲方办理现场上岗证,特殊工种必须持上岗证上岗。
7)爱护施工现场的一切财产,协助甲方一起做好产品的保护和材料的保管。
8)乙方必须指定班组安全员,负责班组安全生产、治安保卫工作,每天做好班
前安全教育,并做好书面记录,项目部不定期抽查。
9)乙方必须配备专职文明施工检察员,每天检查班组的文明施工,宿舍卫生情
况,及时整改不足之处,以保证场地、宿舍、食堂、厕所等场所的整洁卫生。
10)乙方必须配备专职翻样工和现场技术人员指导检查施工质量,协作放线。
11)楼面浇捣时,乙方守模人员如不到位,甲方有权以每人每天150元的'工资另作安排。
12)严禁在生活区、宿舍楼上随地小便、倒水,违者罚款50元。
13)严禁在工地新建住宅内大、小便,如发现罚款100元/次。
十二、奖罚办法:
1、施工进度每拖延一天、根据情况罚500元/天,情节严重者作辞退处理。无
故不加夜班罚款200元处理。
2、于乙方原因造成返工而使材料损失的,由乙方赔偿甲方的材料损失,并处罚款。
3、班组长的到位率必须达到每月25天,每少一天罚200元。(特殊情况经请假同意者例外)班组长的出勤由甲方施工负责人考核。
4、重要节假日(如春节)甲方因工程施工进度的需要,需乙方继续施工的,必须服从甲方指挥,否则甲方有权终止合同,并对前期的工程款不予支付。
十三、其它约定条款:
乙方必须服从甲方:《现场施工管理细则》、《材料管理细则》、《文明施工管理细则》条款的管理。乙方若劳动人员不足,有作业面无人做时,甲方有权另行安排作业人员参与分项作业,根据对方要价,工资在乙方的总工程款中扣付。如乙方在管理上混乱,工地安全、工程进度,质量未达到要求,造成材料浪费,甲方提出罚款与整改措施后,仍整改不到位的,甲方有权终止协议,乙方于当日退场。乙方的余款按实际完成的工作量的50%结算。承包方对自己工人所付的工资,一切由承包方负责。
十四、本合同工未明确事项:
乙方必须按甲方制定的《施工现场管理细则》、《材料管理细则》、《文化标化管理细则》及奖罚措施执行。本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字后生效,工完帐清失效。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
劳务工程合同(篇6)
发包方(甲方):___________________________承包方(乙方):___________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
第一条、工程概况
1、工程项目名称:________________________
2、工程施工地点:________________________
3、承包内容:____________________________
4、承包方式:____________________________
5、承包价格:每平方米工价为____元。
第二条、工程期限本工程工期自____年____月____日至____年____月____日完成,在施工过程中如遇下列情况时,工期可顺延;
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等,工期顺延;
2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸,工期适量增减。
第三条、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
第四条、乙方责任
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
第五条、工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
第六条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第七条、结算办法及付款方式
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,次月15日前按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2、
甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。
所承包工程完工后付结算款的_______%,余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。
3、在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第八条、争议纠纷解决本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,提请物业管理主管部门调解,调解不成的,提交深圳市仲裁委员会依法裁决。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第九条、其它
1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买;2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。
甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。
4、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方签字:___________________________乙方签字:___________________________
_______年_______月_______日
劳务工程合同(篇7)
发包方:____________________(以下简称甲方)
承包方____________________:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商,遵循平等、自愿、公平、公正、互利和诚信的原则。特制定以下条款(双方共同遵守):
一.工程概况:
1.工程名称:____________________
2.工程地址:____________________
3.建筑面积:____________________
4.结构类型:____________________
5.工程造价:____________________
二.承包方式:
承包方(乙方)
三.承包范围:
1.开工时间:___年___月___日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间:___年___月___日
五.费用标准:
1.劳务费按实际施工建筑面积+─以上/每平方米元(结算单价:)
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币500元以内,甲方不另外补份,变更量在500元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六.履行保证金及劳务人工费及支付:
1.乙方进场施工在一周内向乙方缴纳进场费人民币伍万元整。
2.乙方在工程施工过程中甲方应及时支付劳务费,。
3.本工程主体全面完成,甲方按总价的95%支付乙方劳务费,以每本月某日进行工程量的结算,次月五日内支付95%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均150元,技工为每日200元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
七.甲.乙方的职责:
1.甲方的责。
1、提供生活设施:宿舍、食堂、水、电照明。
2、提供机具设备及材料:搅拌机、龙门吊。
3、提供现场工长、技术员、材料员等管理人员。按该项工程进度进行技术交底和安全技术交底,负责进行各工种间的协调;检查、验收工程质量。
4、质量、安全、进度及文明施工要求:乙方会严格按优良工程标准进行技术交底和质量控制,严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度,严格按安全管理条例及文明施工十二条标准组织入场和现场监督管理。乙方不能满足甲方工期、质量要求,甲方有权终止合同,并要求乙方无条件退场。(对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。因战争.动乱.自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸.火灾等不可抗力:设计变更和工程量增加;承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;发包人同意工期顺延的其他情况。
5、由于甲方原因造成现场停工、等料甲方按现场人员每人每天补贴人民币150元。
八.现场安全:
1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
九、本协议未尽事宜,若有在施工中发生,甲乙双方都应本着实事求是的原由友好协商解决。其它未尽事宜,按公司管理办法执行。
十、本协议从甲乙双方签订之日起生效,工程完工后支付清所有款项之日起自动失效。
甲方:____________________乙方:____________________
负责人:____________________负责人:____________________
电话:____________________电话:____________________
___年___月___日___年___月___日
劳务工程合同(篇8)
甲方: 乙方:
甲方将 部分工程施工承包给乙方,为明确双方义务及责任,经双方协商,达成如下协议。
一、工程内容: 单价价为:元/㎡。大写: (明细见附件清单)
二、质量要求:
1)、工程施工质量按国家及地方的现行质量标准执行和检验验收。
2)、施工及以及流程依据甲方技术员提供的技术交底。
3)、甲方提供工程所需的基础数据资料及施工图纸。
三、承包方式:清包工
四、施工范围以图纸及工程量清单内容为准。
五、付款方式
1)按施工进度结算:每月25日按工程进度结算人工费的80%。
2)支付方式银行转账(承包人提供唯一银行账号并签字确认)
3)全部完工七天以后,经甲方及监理验收合格,完成竣工验收等程序,扣除质保金后,其余款项结清。
六、施工工期: 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日前完成本协议
书之施工内容。
七、决算方法:
1)、决算依据以实际完成的竣工工程量为准,单价以本协议清单单价为准。
2)、质量保证金按结算人工费的5%,保修期2年。
八、质量验收及保修:
共6页第1页
1)工程中途验收是指甲方及工程建设单位、监理对本工程按验收规范进行验收。乙方在工程施工工序完成自检后书面提交验收申请单,甲方汇同工程建设单位、监理进行验收。
2)工程峻工后,经甲方报建设单位、监理。最终由质检站进行验收(根据实际情况而定)
3)工程峻工后,乙方需向甲方提供峻工所需的数据资料,会同甲方完成
峻工图纸制作。
4)验收过程中发现乙方的质量有问题,甲方以书面形式通知乙方进行修改,乙方必须在24小时以内组织人员进行整改完成。由此产生的费用及工期由乙方承担,材料损失视实际情况扣款或处罚。如由此引起的设备损坏由乙方负责赔偿。
5)保修条款:工程保修按2 年执行,甲方接到业主报修后立即通知乙方,乙方必须在48小时以内到场并在限期内解决。由于乙方施工、安装原因造成的由乙方提供上门服务维修。工料自负。若乙方在规定时限内未能及时到场并处理,甲方有权另行安排其它人员进行维修,由此产生的费用由乙方承担,从乙方质量保证金中加倍扣除。如是由于设备材料问题,人为破坏及不可抗拒力损坏等原因,产生的维修,由甲方支付给乙方服务费用。(费用金额在工程完工后,双方协商。)
九、工程保险:
甲方提供乙方入场施工工人意外伤害保险。(有人员调换时乙方应第一时间通知甲方上交到场人员身份证复印件由甲方人员进行办理保险事宜如乙方延误上报造成的一切后果由乙方承担)
十、甲方责任:
1)甲方配专职项目经理对该项工程进行管理。
共6页第2页
2)甲方提供施工所需的材料设备、配件及辅助材料。
3)甲方提供施工所需配电箱(三级箱)及施工类脚手架(吊篮)。
4)甲方按合同准时支付工程款。由于未及时支付工程造成的施工进度不能按要求完工,由甲方承担责任。
5)甲方提供施工所需一切图纸及资料。
6)甲方提供现场的用水用电条件,不得向乙方收取费用。
十一、乙方责任:
1)在合同签定后5日内提交《施工进度计划》报甲方批准执行。完成情况可作为支付工程款依据。
2)乙方按甲方每月施工进度计划要求,向甲方提供施工进度计划和材料申请计划,确保工程按期完成。
3)应派出具有组织施工和协调能力的、认真负责的领队和技术员实施现场施工管理。
4)乙方必须服从甲方项目经理的管理和指挥。做到令行禁止,否则甲方有权提出相关人员离场。并对负责人进行处罚。乙方及时另选派有经验,服从管理的工人补充。
5)乙方必须接受甲方的技术管理,做好技术交底交接,按图施工,未经甲方许可,不可擅自更改设计,由于未经允许擅自更改原设计施工造成的质量问题、其它问题或施工延误,由乙方承担一切损失。工程变更及增项必须由甲方文字确认后方能施工,如有违反扣除施工工费并将施工班组清离退场。
6)乙方应向甲方提供施工人员名单及上岗操作证书等所有相关文件,乙方负责办理外地人员务工证,便于甲方实施有较管理。
7)乙方负责管理施工人员安全、消防、卫生及现场一切事物。
共6页第3页
8)乙方负责自备施工所需的施工工具,设备及设施及易损工具类(钻头、
锯片、切割片、焊条等),电源未端。借用物品要及时归还并保证完整无损,否则照价赔偿。
9)乙方负责施工材料,设备,工具等的二次搬运工作及由施工产生的垃圾及尾料等清理工作清理到指定位置。
10)在工程验收总结算之前配合甲方提交工程结算书。
11)乙方必须按要求合理使用材料,材料损耗控制在合理范围内,做到不浪费,不挪用,不损坏,不丢弃,并且施工班组有义务看管好本公司设备及材料,并随时回收尾料及包装。如有违反按材料原价双倍赔偿。
12)乙方人员不得私下带料出场,一经发现立即清退并对乙方进行相应材料价值五倍罚款。数额巨大移交公安部门处理,并保留追究法律责任权利。
xx)乙方不得将甲方交与的工程进行转包。如发现类似情况。乙方应承担本合同总额20%的违约金。并承担由此而产生的一切损失。
14)乙方对甲方提供的设备入场前要作出检测,并签字接收,如有在安装过程中造成的破损、毁坏或丢失由乙方负责赔偿。
15)乙方施工过程中需配置电工(持证上岗)处理用电接线和用电设备及线路维护。
16)乙方管理人员有责任管理教育乙方人员在施工现场不得进行盗窃,赌博,等违法行为,不得进行与本工程无关、法律允许以外的行为,如有违反自行承担相应责任。
17)乙方有义务提供义工,甲方合理安排乙方有义务组织人员配合。
十二、安全责任:
1)在施工期间,乙方的特殊工种必须持上岗证,如发生违章操作引起的
共6页第4页
事故或造成甲方、监理等相关方面的处罚,由乙方承担。
2)乙方应采取一切有效防范措施,以确保施工人员和物料安全。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应
尽力保护好现场,以利有关部门进行勘察鉴定,由此而产生的费用由乙方负责。
3)乙方需做好安全管理教育工作,每周有安全会,每日有班前会,做好安全施工交底及安全施工方案。做好三级安全教育工作。
4)安全违规处罚依据《安全生产奖罚制度实施细则》执行,如有规定重叠依照最高标准执行。
十三、文明施工:
乙方须遵守文明施工条例,及工程建设方等相关条例规定。违反者接受处罚。
十四、工期条款:
1) 由于乙方原因导致工期延误,则每延误一天,罚款 元。
2) 由于甲方原因导致工期顺延,甲方提供乙方工人生活费,按实时施工工人数每人每天 元。
3)甲方材料供应不及时,工期顺延,有不可预测的自然因素,工期顺延。
4)甲方通知停工工期顺延。
其它条款:
1)乙方认可合同附件:A、安全责任合同。B、工地员工守则。
2)本合同签字生效后,双方不得违约,否则违约方承担一切责任。
3)待本协议各项条款执行完毕后,本协议自动终止。
十五、备注:
1) 本合同单价和总价结算以人民币为结算单位。
2) 项目施工增量时计算方式:增量项目单价=合同工费单价×总工费报价让利比例(例如总工费100万元让利10万则让利比例10%)
十六、此合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。
十七、附件共( )份与合同同效。详见附件列表。
共6页第5页
十八、不详事宜可再行协商签订补充协议。
十九、争议解决
争议发生后的14日双方进行协商,协商一致的签订书面协议;未协商或协商未果的可请仲裁或起诉。
二十、保密要求:乙方应保证不向第三方泄露本工程任何信息,期限不因合同完成而终止。如乙方违反造成损失的由乙方负责并承担法律责任。
甲 方: 乙 方:
联系方式: 联系方式:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
共6页第6页